有关电力建设工程施工合同5篇.docx

有关电力建设工程施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力建设工程施工作事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________电力建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：包括但不限于电力线路的铺设、变电站的建设、配电设备的安装等。

4.工程规模：______千瓦，具体以施工图纸及工程量清单为准。

二、工程期限

1.本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为______天。

2.如有特殊情况，经甲乙双方协商一致，可相应调整工期。

三、工程造价及支付方式

1.本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。具体以施工图纸及工程量清单为准。

2.甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后支付工程总造价的______%作为预付款；工程完工并验收合格后支付剩余的______%。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后的______天内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成的损失。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2.乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁、有序。

3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

六、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付逾期竣工违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。

4.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力建设工程施工作出如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：电力设施的施工，包括但不限于输电线路、变电站、配电设施等。

二、合同工期

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

三、合同价格及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体价格根据工程实际量按实结算。

2.支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应按进度完成工程。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关电力建设工程施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。

3.甲方应在收到乙方验收通知后的七日内组织验收，并出具验收报告。

五、工程变更及调整

1.工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、规模或价格，双方应及时协商并签订书面变更协议。

2.变更协议签订后，双方应严格按照协议内容执行。

六、违约责任

1.如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

2.如因甲方原因未按合同约定支付工程进度款，甲方应承担违约责任。

3.如因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。

七、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。

2.乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施。

3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

八、保修及服务

1.工程竣工后，乙方应提供一年的保修服务。保修期内，如因乙方原