供电系统工程施工合同5篇.docxVIP

供电系统工程施工合同5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方供电系统工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX供电系统改造工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：对甲方现有的供电系统进行改造，包括电缆更换、设备安装等。

4.工程造价：本次工程造价为人民币XXXXXX元。

二、施工期限

1.施工开始日期：XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日

2.施工结束日期：XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日

3.如遇下列情况，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因不可抗力致使工程无法按原计划进行；

（2）因甲方原因致使工程无法按原计划进行；

（3）其他经甲方同意的情况。

三、付款方式及期限

1.甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付工程总造价的30%作为预付款。

2.乙方完成施工并验收合格后，甲方应在7个工作日内向乙方支付剩余的70%款项。

3.乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的发票和收据。

四、质量保证及保修期

1.乙方应保证施工质量符合相关标准和规范。

2.保修期为自验收合格之日起12个月。在保修期内，乙方应对施工部位出现的任何质量问题负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。

五、验收及结算

1.乙方完成施工后，应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。

2.验收合格后，双方应签订验收报告并办理结算手续。结算时应根据合同条款及验收报告进行。

3.结算完毕后，乙方应向甲方提供结算清单和发票等相关资料。

六、违约责任及赔偿

1.若甲方未能按合同约定支付款项，则应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

2.若乙方未能按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，则应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

3.在施工过程中，如因乙方原因造成甲方设备损坏或人身伤害，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

4.在保修期内，如因乙方原因造成施工部位出现质量问题而乙方未能及时维修导致甲方自行维修产生的费用，应由乙方承担全部责任并赔偿给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

5.违约方应在违约发生后10个工作日内向另一方提交书面违约通知及赔偿方案。如双方协商无法达成一致意见，则可通过仲裁或诉讼方式解决争议。

6.仲裁或诉讼过程中产生的相关费用（包括仲裁费、诉讼费、律师费等）均由违约方承担。仲裁或诉讼裁决后，败诉方应承担裁决结果中确定的赔偿责任并赔偿给另一方造成的实际损失。具体赔偿金额由仲裁或诉讼裁决确定。

7.仲裁或诉讼裁决后，如败诉方未在规定期限内履行裁决结果中的赔偿责任，则胜诉方可依法向法院申请强制执行或采取其他合法措施追讨欠款本息及相关费用。具体执行措施由法院依法裁定并执行判决结果中的给付义务（包括但不限于财产查封、冻结、拍卖等）。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始实施。

2.乙方在合同实施期间，应根据甲方要求按时提供阶段性的或全面的施工进度计划表。

第三条工程价款与支付

1.本工程总造价为人民币_________元（￥_________元）。

2.乙方完成全部工程并验收合格后，甲方一次性支付乙方全部工程款。

第四条工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量达到甲方要求。如有质量问题，乙方负责无条件返工或整改。

2.甲方在收到乙方工程竣工的书面通知后，应在一周内组织人员进行验收。验收标准为甲方提供的