三方建筑工程分包施工合同样本5篇.docxVIP

三方建筑工程分包施工合同样本5篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

丙方（分包方）：_________

鉴于甲方与乙方已签订《建设工程施工合同》，乙方与丙方已签订《建筑工程分包合同》，为确保工程的顺利进行，明确各方的权利与义务，现签订如下三方协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：甲方按照与乙方的合同约定，将款项支付至乙方指定账户，乙方在扣除相应款项后，将剩余款项支付至丙方指定账户。具体支付时间节点如下：

（1）基础工程完成并验收合格后，支付合同价款的_________%；

（2）主体工程完成并验收合格后，支付合同价款的_________%；

（3）装饰工程完成并验收合格后，支付合同价款的_________%；

（4）竣工验收合格后，支付合同价款的_________%。

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，丙方应在乙方施工计划安排下，按时完成施工任务。

2.进度要求：丙方应严格按照乙方的施工进度计划进行施工，确保施工进度符合甲方要求。如遇特殊情况，需及时与乙方沟通，共同解决问题。

四、质量及技术要求

1.质量标准：丙方应确保施工质量符合《建设工程施工质量验收规范》及相关行业标准。

2.技术要求：丙方应严格按照施工图纸及技术要求施工，确保工程质量达到甲方要求。如有任何疑问或建议，应及时与乙方沟通，共同解决问题。

五、安全及文明施工要求

1.安全施工：丙方应确保施工过程中严格遵守安全操作规程，采取有效措施防止事故发生。如因丙方原因造成安全事故，丙方应承担全部责任。

2.文明施工：丙方应确保施工现场整洁、有序，严格执行现场管理规定，做到工完场清。如因丙方原因造成现场混乱或污染，丙方应承担相应责任。

六、材料供应及设备管理

1.材料供应：丙方应根据施工进度需要，提前向乙方提交材料需求计划，乙方负责采购并供应至施工现场。丙方应确保材料的使用符合设计要求及质量标准。如因材料质量问题造成工程质量问题或损失，丙方应承担相应责任。

2.设备管理：丙方应确保施工设备的正常运行与使用，定期对设备进行维护、保养。如因设备故障造成工期延误或损失，丙方应承担相应责任。同时，丙方应严格遵守设备操作规程，确保安全生产。

七、违约责任及赔偿约定

1.违约责任：如因一方违约造成对方损失，违约方应承担相应赔偿责任。具体赔偿责任如下：

（1）如因甲方违约造成乙方或丙方损失，甲方应承担赔偿责任；

（2）如因乙方违约造成甲方或丙方损失，乙方应承担赔偿责任；

（3）如因丙方违约造成甲方或乙方损失，丙方应承担赔偿责任。

2.赔偿约定：违约方应根据受损方的实际损失进行赔偿，包括但不限于直接损失和间接损失。具体赔偿金额和方式由双方协商确定。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。

八、争议解决及法律适用

1.争议解决：如各方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。仲裁或诉讼期间，各方应继续履行合同中未发生争议的部分。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

分包方：[分包方公司名称]

签订日期：[合同签订日期]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程发包方：[发包方公司名称]

5.工程承包方：[承包方公司名称]

6.工程分包方：[分包方公司名称]

二、合同范围及内容

1.分包方负责完成承包方分包的[具体工程内容]，包括[具体工作内容]。

2.分包方需按照承包方的要求，按时完成分配的任务，并确保工程质量符合相关标准。

3.承包方需按时支付分包方相应的工程款项。

三、合同价格及支付方式

1.工程总价为：[工程总价]元。

2.支付方式：[具体支付方式]。

3.付款时间：[具体付款时间]。

四、工期及验收

1.分包方需按照合