2024年油漆施工劳务分包详细合同版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年油漆施工劳务分包详细合同版B版

本合同目录一览

1.劳务分包范围与内容

1.1分包工程概况

1.2分包工程量清单

1.3分包工程的质量标准

2.分包劳务人员

2.1分包劳务人员名单

2.2分包劳务人员资质要求

2.3分包劳务人员管理

3.施工材料与设备

3.1分包方提供的材料与设备

3.2总包方提供的材料与设备

3.3材料与设备的使用与保管

4.施工进度与工期

4.1施工计划与进度表

4.2工期延误的处理

4.3提前完工的奖励与补偿

5.质量与安全管理

5.1质量管理措施

5.2安全管理措施

5.3质量问题的处理

6.合同价格与支付

6.1合同价格

6.2预付款支付

6.3工程进度款的支付

6.4完工验收后的支付

7.合同的变更与解除

7.1合同变更的条件与程序

7.2合同解除的条件与程序

8.违约责任与赔偿

8.1分包方的违约行为

8.2总包方的违约行为

8.3违约责任的赔偿金额计算

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点与仲裁机构

9.3仲裁结果的执行

10.合同的生效与终止

10.1合同的生效条件

10.2合同的终止条件

10.3合同终止后的义务履行

11.保密条款

11.1保密信息的定义与范围

11.2保密信息的保护措施

11.3保密信息的泄露后果

12.合同的附件

12.1分包工程设计文件

12.2分包工程量清单

12.3分包劳务人员资质证明文件

13.合同的签字盖章

13.1分包方的签字盖章

13.2总包方的签字盖章

14.其他条款

14.1法律适用与解释

14.2联系人与联系方式

14.3合同的修订与补充

第一部分：合同如下：

第一条：劳务分包范围与内容

1.1分包工程概况

分包方同意按照总包方提供的施工图纸、施工说明和技术要求，完成油漆施工劳务分包工程。分包工程包括但不限于油漆的喷涂、涂装、修补、打磨、清洁等工作。

1.2分包工程量清单

分包工程量清单详见附件一，该清单包含了分包工程的所有项目和数量。双方应按照附件一中的工程量清单进行施工和结算。

1.3分包工程的质量标准

分包方应按照总包方的要求和国家相关标准进行施工，确保分包工程的质量符合设计要求和施工规范。分包工程的质量标准详见附件二。

第二条：分包劳务人员

2.1分包劳务人员名单

分包方应提供详细的劳务人员名单，包括工人的姓名、身份证号码、工种、技能等级等信息。名单应加盖分包方公章，并经总包方确认后生效。

2.2分包劳务人员资质要求

分包方应确保其提供的劳务人员具备相应的资质和技能，能够胜任分包工程的施工要求。分包方应提供劳务人员的资质证书复印件，并加盖公章。

2.3分包劳务人员管理

分包方应对其提供的劳务人员进行严格的管理，确保劳务人员遵守施工现场的规章制度，服从总包方的管理和指挥。分包方应承担因劳务人员违规行为而产生的全部责任。

第三条：施工材料与设备

3.1分包方提供的材料与设备

分包方应按照分包工程量清单提供所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量符合施工要求。分包方应对提供的材料和设备的质量和数量负责。

3.2总包方提供的材料与设备

总包方应按照分包工程量清单提供所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量符合施工要求。总包方应对提供的材料和设备的质量和数量负责。

3.3材料与设备的使用与保管

分包方和总包方应共同遵守施工现场的规章制度，按照正确的使用方法和操作规程使用材料和设备，并做好材料和设备的保管工作，防止损坏和丢失。

第四条：施工进度与工期

4.1施工计划与进度表

分包方应根据总包方的要求制定详细的施工计划和进度表，并提交给总包方审批。施工计划和进度表应包括施工的具体时间、施工内容、施工人员等信息。

4.2工期延误的处理

如分包方因自身原因导致工期延误，分包方应按照合同约定向总包方支付违约金。违约金的计算方式详见附件三。

4.3提前完工的奖励与补偿

如分包方提前完成分包工程，总包方应根据合同约定给予分包方相应的奖励。奖励的计算方式详见附件四。

第五条：质量与安全管理

5.1质量管理措施

分包方应建立健全的质量管理体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保分包工程的质量符合要求。

5.2安全管理措施

分包方应建立健全的安全管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。

5.3质量问题的处理

如分包工程出现质量问题，分包方应负责及时修复，并承担修复