锅炉委托安装合同协议书.docxVIP

PAGE

1-

锅炉委托安装合同协议书

一、合同双方信息

(1)本合同双方分别为甲方和乙方。甲方为（甲方名称），注册地为（甲方注册地），统一社会信用代码为（甲方统一社会信用代码），法定代表人为（甲方法定代表人姓名），联系电话为（甲方联系电话）。乙方为（乙方名称），注册地为（乙方注册地），统一社会信用代码为（乙方统一社会信用代码），法定代表人为（乙方法定代表人姓名），联系电话为（乙方联系电话）。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行锅炉安装事宜达成如下协议。

(2)甲方为某大型能源企业，拥有丰富的能源利用经验，现有锅炉设备数量达到50台，年耗煤量约10万吨。为确保锅炉运行效率和安全，甲方决定对部分锅炉进行升级改造，并委托乙方进行安装。乙方具备锅炉安装一级资质，拥有专业的安装团队和先进的安装设备，曾成功完成多个大型锅炉安装项目，包括但不限于（具体案例名称及项目地点），积累了丰富的安装经验。

(3)本合同签订前，双方已就合同条款进行了充分协商，并就以下事项达成一致：甲方提供锅炉设备、技术资料和现场施工条件，乙方负责锅炉的安装、调试和验收。为确保项目顺利进行，双方同意成立项目协调小组，由甲方指定一名项目经理，乙方指定一名项目经理，共同负责项目的日常管理和协调工作。项目协调小组定期召开会议，讨论项目进展情况，解决项目实施过程中出现的问题。

二、锅炉委托安装项目详情

(1)本合同涉及的锅炉委托安装项目为甲方现有锅炉设备的升级改造项目。项目包括但不限于以下内容：锅炉本体安装、辅助设备安装、管道连接、电气控制系统安装、调试以及试运行。乙方需按照甲方提供的锅炉设备技术参数和安装图纸，确保安装质量符合国家标准和行业规范。

(2)项目实施期间，乙方应遵守国家相关法律法规，严格执行安装操作规程，确保施工安全。乙方负责提供必要的施工图纸、技术文件和安装指导书，甲方应配合乙方完成施工所需条件，包括但不限于场地清理、临时用电、用水等。项目预计工期为（具体工期），乙方应确保按期完成安装任务。

(3)安装过程中，若遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并共同协商确定新的工期安排。项目验收合格后，乙方需提供完整的安装档案，包括安装记录、检验报告、调试记录等，甲方应予以验收并保存。验收合格后，锅炉进入保修期，保修期为自验收合格之日起（具体保修期限）。

三、合同履行与验收

(1)本合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。甲方应按照合同约定提供必要的安装条件，包括但不限于设备、材料、场地等，确保乙方能够顺利开展安装工作。乙方在接到甲方通知后，应按合同规定的时间和要求，派遣专业人员进行安装作业。

(2)安装完成后，乙方应向甲方提交安装报告，内容包括安装过程记录、设备调试情况、验收标准及结果等。甲方应在收到安装报告后（具体时间）内进行验收。验收合格后，甲方应在验收合格证明上签字确认。如验收不合格，乙方应在甲方提出的整改要求下，进行整改直至合格。

(3)验收合格后，锅炉进入正常运行阶段。在此期间，若出现由安装质量问题引起的故障，乙方应承担免费维修责任。甲方应保证锅炉的运行环境符合要求，并配合乙方进行必要的维护保养。合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，并按照法律法规规定承担相应的责任。

四、违约责任与争议解决

(1)若乙方未按合同约定的时间完成锅炉安装项目，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款的（具体百分比）作为违约金。例如，若合同总价款为100万元，则乙方每延迟一天需支付2万元作为违约金。如因乙方责任导致安装质量不合格，甲方有权要求乙方返工或更换设备，由此产生的费用由乙方承担。历史上，某锅炉安装项目因乙方延误工期导致甲方损失超过50万元，甲方因此向乙方追偿成功。

(2)若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期支付一天，甲方应向乙方支付合同总价款的（具体百分比）作为违约金。例如，若合同总价款为100万元，则甲方每逾期支付一天需支付1万元作为违约金。若甲方逾期付款超过30天，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。在司法实践中，因甲方逾期付款导致的纠纷案例屡见不鲜，其中某案例中，甲方因逾期付款导致乙方经济损失达20万元。

(3)本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，不得以争议为由影响合同的正常履行。若因争议导致合同无法履行，双方应各自承担相应的法律责任。例如，某锅炉安装项目在争议解决期间，因乙方擅自停止施工，导致甲方损失超过30万元，最终法院判决乙方承担全部责任。