工程类内部承包合同6篇.docx

工程类内部承包合同6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程类项目承包给乙方施工，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式

1.乙方按甲方提供的施工图纸、技术要求、施工规范等进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.乙方需自备施工所需的设备、工具和辅助材料，并承担相应的费用。

3.乙方应确保施工过程中的安全、环保和文明施工，并承担相应的责任和费用。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

3.支付时间：[支付时间]

4.乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的发票和收据。

四、工期与进度

1.工期要求：[工期要求]

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应确保施工进度符合计划要求，如有延误，应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。

五、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合设计要求和相关标准。在施工过程中，乙方应进行质量自检，并接受甲方的质量监督和检查。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收，确保工程质量符合要求。如存在质量问题，甲方应提出整改意见，乙方应及时进行整改并重新提交验收申请。

六、保修与售后

1.乙方应提供至少一年的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应免费进行维修。保修期自工程验收合格之日起计算。

2.在保修期内，乙方应确保通讯畅通，及时响应甲方的维修请求。如乙方未能及时响应或维修，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

3.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。

七、违约责任

1.如因乙方原因未能按合同约定完成施工任务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。同时，甲方有权解除合同。

2.如因甲方原因未能按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。同时，乙方有权解除合同。

3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。如协商不成，双方均可解除合同。

八、争议解决与管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.本合同的管辖法院为[管辖法院]。在发生争议时，双方应首先向该法院提起诉讼。如该法院无法管辖该案件，双方可另行协商确定管辖法院。如协商不成，任何一方均可向其他有管辖权的人民法院提起诉讼。但在此之前，双方应确保已经向原管辖法院提交了书面申请并获得了同意。

篇2

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条合同文件组成及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同；

2.附件1：工程规范和技术要求；

3.附件2：工程报价单；

4.附件3：双方协商一致的其它文件。

第三条承包方的权利和义务

1.承包方的主要权利

（1）承包方享有获得报酬的权利，有权要求发包方支付报酬；

（2）承包方享有停工、窝工、材料机械供应不足或供应不及时、设计或建设单位的原因造成工期延误、因不可抗力造成工程损失等的补偿权利；

（3）承包方享有要求发包方提供必要的技术资料、图纸、签证和确认的权利。

2.承包方的主要义务

（1）承包方负有按照合同要求完成工程任务的义务；

（2）承包方负有保证工程质量、安全、文明施工和环保的义务；

（3）承包方负有服从发包方指挥、接受发包方监督的义务；

（4）承包方负有保护现场、保卫人员、设备和材料不被破坏或失窃的义务；

（5）承包方负有为发包方保守商业和技术秘密的义务。

第四条发包方