2024年版工地停工停建赔偿协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年版工地停工停建赔偿协议

本合同目录一览

第一条定义与解释

1.1工地：指合同双方约定的施工场地。

1.2停工：指在合同约定的工期范围内，因非承包商原因导致的施工活动暂停。

1.3停建：指在合同约定的工期范围内，因非承包商原因导致的整个工程暂停建设。

第二条赔偿责任

2.1因甲方原因导致工地停工或停建的，甲方应按照本合同约定向乙方支付赔偿金。

2.2赔偿金计算方式：按照乙方因停工或停建导致的直接经济损失计算，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

第三条赔偿金额

3.1停工赔偿金：甲方应按照乙方每日产值的50%向乙方支付停工赔偿金。

3.2停建赔偿金：甲方应按照乙方已完工程实际造价的10%向乙方支付停建赔偿金。

第四条赔偿期限

4.1停工赔偿期限：自停工之日起计算，至恢复施工之日止。

4.2停建赔偿期限：自停建之日起计算，至工程恢复建设之日止。

第五条赔偿支付方式

5.1甲方应在赔偿期限届满后15日内，将赔偿金支付给乙方。

5.2赔偿金支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

第六条合同的解除和终止

6.1在赔偿期限内，如甲方未能按照约定支付赔偿金，乙方有权解除本合同。

6.2本合同赔偿期限届满后，如甲方未能支付赔偿金，乙方有权向甲方追偿。

第七条争议解决

7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同的生效、修改和解除

8.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。

8.2本合同的修改和解除应由双方协商一致，并书面确认。

第九条合同的履行地点和履行期限

9.1合同履行地点：工地。

9.2合同履行期限：自合同生效之日起至赔偿期限届满之日止。

第十条保密条款

10.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

第十一条法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十二条其他条款

12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

12.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十三条甲方义务

甲方应按照合同约定履行赔偿义务，确保乙方因停工或停建导致的损失得到合理补偿。

第十四条乙方义务

乙方应按照合同约定履行施工义务，确保工程质量和进度符合合同要求。

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1工地：指甲方提供的位于____市的____地块，作为乙方进行施工的具体地点。

1.2停工：指在合同约定的工期范围内，因甲方原因或不可抗力因素导致的施工活动暂停。

1.3停建：指在合同约定的工期范围内，因甲方原因或不可抗力因素导致的整个工程暂停建设。

1.4不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。

1.5甲方：指____公司，乙方施工合同的一方。

1.6乙方：指____公司，乙方施工合同的另一方。

第二条赔偿责任

2.1甲方同意按照本合同的约定，对乙方因停工或停建导致的直接经济损失予以赔偿。

2.2甲方同意按照乙方因停工或停建导致的直接经济损失计算赔偿金，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

第三条赔偿金额

3.1停工赔偿金：甲方应按照乙方每日产值的50%向乙方支付停工赔偿金。

3.2停建赔偿金：甲方应按照乙方已完工程实际造价的10%向乙方支付停建赔偿金。

3.3赔偿金计算方式：以乙方实际损失为依据，由双方共同确认。

第四条赔偿期限

4.1停工赔偿期限：自停工之日起计算，至恢复施工之日止。

4.2停建赔偿期限：自停建之日起计算，至工程恢复建设之日止。

第五条赔偿支付方式

5.1甲方应在赔偿期限届满后15日内，将赔偿金支付给乙方。

5.2赔偿金支付方式：通过银行转账方式支付。

5.3甲方应在支付赔偿金时，向乙方提供相关支付凭证。

第六条合同的解除和终止

6.1

在赔偿期限内，如甲方未能按照约定支付赔偿金，乙方有权解除本合同。

6.2本合同赔偿期限届满后，如甲方未能支付赔偿金，乙方有权向甲方追偿。

6.3乙方因停工或停建导致损失超过合同约定的赔偿限额，乙方有权解除本合同。

第七条争议解决

7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.3诉讼费用由