安全生产文明施工协议书范本7篇.docx

安全生产文明施工协议书范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及有关安全生产标准，甲乙双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

一、协议目的

甲乙双方签订本协议，旨在明确双方的安全生产责任、权利和义务，确保在工程建设过程中不发生伤亡事故，保障人员生命和财产安全。

二、协议内容

1.甲方责任

（1）甲方应建立健全安全生产管理制度，对工程建设进行全过程的安全生产监督和管理。

（2）甲方应保证工程建设所需的安全投入，包括安全技术措施、安全教育培训、安全设备设施等。

（3）甲方应定期组织安全生产检查，及时发现并处理存在的安全隐患。

（4）甲方应建立应急预案，组织应急演练，提高应对突发事件的能力。

2.乙方责任

（1）乙方应建立健全施工安全生产管理制度，对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

（2）乙方应保证施工所需的安全投入，包括安全技术措施、安全设备设施等。

（3）乙方应定期组织安全生产检查，及时发现并处理存在的安全隐患。

（4）乙方应建立应急预案，组织应急演练，提高应对突发事件的能力。

3.安全生产约定

（1）甲乙双方在工程建设过程中，应严格遵守相关法律法规和安全生产标准，确保工程建设安全顺利进行。

（2）乙方应在施工前制定详细的安全施工方案，并报甲方备案。施工过程中，乙方应严格按照安全施工方案执行施工任务。

（3）甲乙双方应定期对工程建设进行安全生产检查，对发现的问题及时进行处理。乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

（4）乙方应在施工过程中设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。同时，乙方应加强对施工现场的管理，确保施工现场整洁有序。

三、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：甲乙双方在协议中约定的事项，应当认真履行。如果一方违约，应承担违约责任。违约金的数额根据违约责任的严重程度和造成的实际损失来确定。如果因违约导致工程无法继续进行或合同无法履行，违约方应承担全部责任并赔偿因此造成的损失。

2.赔偿标准：对于因违约造成的损失，违约方应当进行全额赔偿。包括但不限于以下几个方面：直接经济损失、间接经济损失、人员伤害赔偿、工程延误赔偿等。直接经济损失指因违约行为导致直接增加的费用或损失；间接经济损失指因违约行为导致的潜在收益损失；人员伤害赔偿指因违约行为导致的人员伤亡所产生的医疗费用、赔偿金等；工程延误赔偿指因违约行为导致的工程延误所产生的额外费用和损失。

四、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：甲乙双方在协议中约定的事项发生争议时，应当首先通过友好协商解决。如果协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。在争议解决过程中，双方应继续履行协议中未发生争议的部分。

2.管辖法院：如果争议需要通过诉讼解决，管辖法院应为协议签订地法院或工程所在地法院。具体管辖法院由双方协商确定。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。

五、其他约定事项及生效条件

篇2

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，为明确双方的安全责任，确保施工过程中的安全生产和文明施工，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

通过本协议，甲乙双方应共同遵守国家和地方的安全生产法规，确保施工过程中的安全生产和文明施工，保障人身财产安全，创造良好的施工环境。

二、甲方责任

1.甲方应向乙方提供施工场地的安全环境资料，说明危险因素及应对措施。

2.甲方应对乙方进行安全教育，并监督检查乙方的安全生产和文明施工情况。

3.甲方有权对乙方的安全生产和文明施工提出整改意见，要求乙方限期整改。

三、乙方责任

1.乙方应制定完善的安全生产管理制度和操作规程，建立健全安全生产责任制。

2.乙方应保证施工现场的整洁、有序，严格执行安全生产的各项规定。

3.乙方应配备足够的安全管理人员和安全生产设施，确保安全生产和文明施工。

4.乙方应对员工进行安全教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。

5.乙方应定期进行安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。

6.乙方应建立事故报告