2024年版房屋建筑安装工程标准协议模板版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年版房屋建筑安装工程标准协议模板版B版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.工程价款

3.1合同价格

3.2价格调整

3.3工程预付款

3.4工程进度款

3.5质量保证金

3.6违约金

4.工程质量与标准

4.1工程质量

4.2工程标准

4.3工程验收

5.工期与进度

5.1合同工期

5.2工期延误

5.3工期提前

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3质量要求

7.施工组织与管理

7.1施工组织

7.2施工管理

7.3安全生产

8.变更与调整

8.1工程变更

8.2工程调整

9.违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的解除与终止

11.1合同解除

11.2合同终止

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

13.合同的生效、变更与解除

13.1合同生效

13.2合同变更

13.3合同解除

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程所在地。

1.3工程规模：包括工程的总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。

1.4工程性质：根据工程的具体用途，如住宅、商业、办公楼等。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同中约定承担工程发包义务的法人或其他组织。

2.2承包人：指合同中约定承担工程承包义务的法人或其他组织。

第三条工程价款

3.1合同价格：本合同约定的工程总价款，包括工程设计、施工、材料设备采购、安装、调试、培训、质保等全部费用。

3.2价格调整：因政策调整、材料价格波动等不可抗力因素影响，双方可协商对合同价格进行调整。

3.3工程预付款：合同签订后，发包人应按合同约定的比例支付工程预付款。

3.4工程进度款：按照工程实际进度，发包人应按合同约定的比例支付工程进度款。

3.5质量保证金：工程验收合格后，发包人应按合同约定扣除质量保证金。

3.6违约金：一方违约，应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按合同约定执行。

第四条工程质量与标准

4.1工程质量：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

4.2工程标准：工程应按合同约定的设计文件、施工工艺、材料要求等进行施工。

4.3工程验收：工程完成后，双方应按合同约定进行验收，验收合格的工程交付使用。

第五条工期与进度

5.1合同工期：双方约定的工程完成时间，以开工令为准。

5.2工期延误：因不可抗力或非承包人原因导致工程延期，按合同约定处理。

5.3工期提前：如工程提前完成，按合同约定支付提前完成奖励。

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包人负责供应的材料，应按时提供，并符合合同约定的质量要求。

6.2设备供应：发包人负责供应的设备，应按时提供，并符合合同约定的技术参数和质量要求。

6.3质量要求：材料和设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

第七条施工组织与管理

7.1施工组织：承包人应根据工程特点和合同要求，制定施工组织设计，报发包人批准。

7.2施工管理：承包人应建立健全施工现场管理制度，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

7.3安全生产：承包人应按照国家安全生产法律法规和合同约定，做好施工现场的安全生产管理工作。

第八条变更与调整

8.1工程变更：因设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化，双方应按合同约定进行调整。

8.2工程调整：工程变更包括但不限于设计变更、工程量增减、工程进度调整等，具体调整事项双方协商确定。

第九条违约责任

9.1发包人违约：发包人未按合同约定支付价款、履行合同义务的，应承担违约责任。

9.2承包人违约：承包人未按合同约定施工、提供材料设备的，应承担违约责任。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：双方约定仲裁的，仲裁机构为仲裁委员会；未约定仲裁的，向合同履行地人民法院提起诉讼。

第十一条合同的解除与终止

11.1合同解除：合同履