2024年瓦工承包商与总包方合同协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年瓦工承包商与总包方合同协议书

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1瓦工承包商

1.2总包方

1.3工程

第二条合同范围及任务

2.1瓦工承包商的任务

2.2总包方的责任

第三条合同价格及支付

3.1合同价格

3.2支付方式

3.3支付时间

第四条工程进度及交付

4.1工程进度计划

4.2工程交付标准

4.3延期交付的处理

第五条质量保证及验收

5.1质量标准

5.2验收程序

5.3质量问题的处理

第六条安全及环保

6.1安全要求

6.2环保规定

第七条变更及调整

7.1变更程序

7.2调整方式

第八条违约责任

8.1瓦工承包商的违约责任

8.2总包方的违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2诉讼地点及法院

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二条一般条款

12.1合同的解释

12.2适用法律

12.3合同的附件

第十三条附则

13.1合同签署日期

13.2合同编号

第十四条双方签字盖章

14.1瓦工承包商签字

14.2总包方签字

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1瓦工承包商：指根据本合同约定，承担瓦工工程施工的承包商，即[承包商名称]。

1.2总包方：指根据本合同约定，负责整个工程项目的总包单位，即[总包方名称]。

1.3工程：指由总包方委托瓦工承包商施工的瓦工工程项目，具体工程内容和范围见附件一。

第二条合同范围及任务

2.1瓦工承包商的任务：瓦工承包商应按照合同约定，完成工程所需的瓦工施工，包括施工准备、施工过程、工程交付等内容。

2.2总包方的责任：总包方应按照合同约定，向瓦工承包商提供施工条件，包括施工现场、施工图纸、施工材料等，并负责工程款的支付。

第三条合同价格及支付

3.1

合同价格：双方经协商一致，本合同的合同价格为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整），详见附件二。

3.2支付方式：合同价款分为[几]次支付，具体支付时间及金额见附件二。

3.3支付时间：总包方应按照附件二的支付计划，按时向瓦工承包商支付合同价款。

第四条工程进度及交付

4.1工程进度计划：瓦工承包商应按照总包方提供的施工图纸和施工要求，编制详细的施工进度计划，并报总包方批准。

4.2工程交付标准：瓦工工程应达到总包方确认的施工图纸和施工要求，经双方验收合格后，视为工程交付。

4.3延期交付的处理：瓦工承包商如因自身原因导致工程延期交付，应按照合同约定承担延期交付的责任。

第五条质量保证及验收

5.1质量标准：瓦工工程应符合国家相关法律法规、行业标准和总包方提供的施工要求。

5.2验收程序：工程完成后，瓦工承包商应组织自检，总包方对工程进行验收，双方共同签署验收报告。

5.3质量问题的处理：如工程验收不合格，瓦工承包商应按照总包方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。

第六条安全及环保

6.1安全要求：瓦工承包商应严格按照国家相关法律法规和施工现场的安全规定，确保施工安全。

6.2环保规定：瓦工承包商应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。

第八条违约责任

8.1瓦工承包商的违约责任：如瓦工承包商未按合同约定完成施工任务，或施工质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于延期交付违约金、质量不合格修复费用等。

8.2总包方的违约责任：如总包方未按合同约定支付价款，或提供施工条件不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿因此给瓦工承包商造成的损失等。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2诉讼地点及法院：双方约定争议解决的法院为合同签订地人民法院。

第十条保密条款

10.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。

10.2保密期限：双方约定保密期限为合同终止后[年限]年。

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2

合同变更程序：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。

11.3合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全