阳台护栏承包合同书.docxVIP

PAGE

1-

阳台护栏承包合同书

一、合同双方基本信息

(1)本合同双方为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为（甲方名称），乙方为（乙方名称）。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方阳台护栏的承包工程达成如下协议。

(2)甲方为（甲方地址），乙方为（乙方地址）。甲方系该工程项目的业主，乙方具备相关资质，能够独立承担本工程的设计、施工和监理工作。甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程项目的具体内容、质量要求、付款方式、工期期限等事宜达成一致意见。

(3)本合同签订前，甲方已向乙方提供了工程项目的相关资料，包括但不限于设计图纸、工程量清单、工程预算等。乙方已对甲方提供的资料进行了审查，并确认资料的真实性和完整性。乙方承诺按照甲方的要求和相关法律法规的规定，保质保量地完成工程项目的施工任务。

二、项目概况

(1)本项目位于（项目地址），占地面积约为（面积），建筑层数为（层数）。甲方拟在阳台安装护栏，以保障居住安全及美观。乙方负责该阳台护栏的承包工程，包括但不限于设计、材料采购、施工安装及后期维护。

(2)工程内容包括但不限于以下几项：1）阳台护栏的设计与制作；2）护栏材料的采购与检验；3）现场施工安装；4）施工过程中的安全防护措施；5）工程完成后进行验收。甲方对乙方提供的工程图纸和施工方案进行审核，并确认符合设计要求。

(3)工程预算为人民币（金额）元，包括材料费、人工费、施工费、税费等。乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成工程，确保工程质量达到国家标准。甲方将根据工程进度和实际完成情况，分阶段支付工程款项。

三、工程内容及要求

(1)工程内容主要包括阳台护栏的设计、制作、安装和验收等环节。乙方应根据甲方提供的工程图纸和现场实际情况，进行详细的工程设计和施工方案编制。设计要求遵循国家相关标准和规范，确保护栏结构安全、稳固，同时考虑美观性和实用性。

(2)护栏材料应选用优质钢材或铝合金等材料，表面处理应采用防腐、防锈、耐磨的工艺，颜色和样式应符合甲方要求。材料采购需经甲方审核批准，并保证材料质量符合国家标准。施工过程中，乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行操作，确保施工质量。

(3)护栏安装应遵循以下要求：1）施工前应做好现场准备工作，包括清理施工区域、搭建临时设施等；2）安装过程中应确保施工安全，采取必要的安全防护措施；3）安装完成后，乙方应进行自检，确保工程质量符合要求。甲方将组织专业人员对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。若验收不合格，乙方应立即进行整改，直至达到甲方要求。

四、合同期限及付款方式

(1)本合同期限自（合同签订日期）起至（合同完工日期）止，共计（工期天数）天。乙方应在合同约定的期限内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的（延误违约金比例）作为违约金。

(2)付款方式如下：1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的（预付款比例）作为预付款；2）工程进度达到合同约定节点时，甲方根据实际完成情况支付相应款项，支付比例一般为已完成工程总价的（进度付款比例）；3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款的（尾款比例）；4）如甲方未按时支付款项，每延误一天，甲方应向乙方支付逾期付款金额的（逾期付款违约金比例）作为违约金。

(3)案例说明：例如，若合同总价款为100万元，预付款比例为30%，则预付款为30万元；进度付款比例为每月完成工程总价的20%，尾款比例为50%。若工程实际工期为90天，则每月应完成的工程进度为11.11%。若乙方按期完成工程，甲方应在工程进度达到约定节点时，按时支付相应款项。如遇付款延误，甲方应按照约定的违约金比例向乙方支付逾期付款违约金。

五、违约责任及争议解决

(1)若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：1）延长工期，直至工程符合合同要求；2）支付违约金，违约金金额为合同总价款的（违约金比例）；3）甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收款项。

(2)若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按每日（违约金比例）计算，直至甲方支付全部款项。若甲方故意拖延付款，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

(3)在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，由人民法院依法判决。诉讼费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。双方在争议解决期间应继续履行合同义务，不得影响工程的正常进行。