最新铝合金质保协议书范文范本.docxVIP

PAGE

1-

最新铝合金质保协议书范文范本

一、协议概述

(1)本协议（以下简称“协议”）由甲方（以下简称“买方”）与乙方（以下简称“卖方”）就甲方购买乙方生产的铝合金产品（以下简称“产品”）达成一致，为明确双方的权利、义务及责任，特制定本协议。本协议旨在保障买方在购买产品后，能够在规定的质保期内获得卖方提供的质量保证服务。

(2)协议的签订基于以下前提：产品符合双方约定的技术标准和质量要求，且在交付时未发现任何质量问题。卖方承诺在质保期内对产品提供免费维修、更换零部件或退还货款等售后服务。买方则需按照本协议的约定使用和维护产品，并妥善保管产品及相关的技术资料。

(3)本协议所述的质保期自产品交付买方之日起计算，除非另有约定。质保期内，若产品因材料缺陷或工艺不良导致的质量问题，卖方应承担相应的维修、更换或退货责任。同时，卖方有权对产品进行必要的检测和评估，以确保产品符合合同约定的质量标准。买方在使用过程中发现产品存在质量问题时，应及时通知卖方，并提供必要的产品使用和维护记录，以便卖方进行质保服务。

二、质保范围及条件

(1)本质保协议适用于乙方生产的铝合金产品，包括但不限于板材、型材、挤压件等。质保范围涵盖产品在正常使用条件下的质量保证，具体包括材料缺陷、加工缺陷和设计缺陷等导致的性能不良。

(2)质保条件如下：买方在收到产品后的七个工作日内，需对产品进行检查，如有质量异议，应及时向卖方提出书面报告。卖方在接到报告后，应在一周内进行核实，并根据核实结果决定是否提供质保服务。质保服务包括但不限于产品的维修、更换零部件和退货等。

(3)质保期内，若产品因质量问题需要维修或更换，卖方应提供同型号、同规格的产品或等价产品进行替换。维修或更换过程中产生的费用，包括运输费、人工费、材料费等，均由卖方承担。但若质量问题由买方不当使用、保养不当或第三方因素造成，卖方有权拒绝提供质保服务。

三、质保期限及责任

(1)本协议规定的质保期限为产品交付买方之日起一年。在此期间，若产品出现非人为损坏的质量问题，卖方将负责免费维修或更换。例如，在某次质保期内，卖方接到客户反馈，其购买的铝合金型材在安装后不久出现变形，经检验确认是由于材料缺陷导致，卖方随即进行了免费更换。

(2)质保期内，卖方对产品的主要性能参数负责，包括但不限于强度、硬度、耐腐蚀性等。根据行业标准和客户需求，铝合金产品的屈服强度应不低于240MPa，抗拉强度不低于280MPa。若产品不符合这些标准，卖方将承担相应的责任。

(3)质保期限自产品交付之日起计算，若因买方原因导致产品未能及时验收，质保期限相应顺延。例如，在2023年4月，买方因内部流程延误，导致产品未能按合同约定时间验收，卖方经与买方协商后，同意将质保期限延长至2024年4月。在此期间，产品若出现质量问题时，卖方仍需履行质保责任。

四、违约责任及争议解决

(1)若卖方未能按照协议约定履行质保责任，包括但不限于未在规定时间内进行维修或更换、未提供必要的售后服务等，买方有权要求卖方承担违约责任。具体违约责任包括但不限于赔偿买方因此遭受的直接经济损失，以及因卖方违约导致的项目延误和额外支出。例如，在2022年的一次案例中，卖方因未能及时提供铝合金板材的维修服务，导致买方的工程项目延误了两个月，最终卖方赔偿了买方因延误造成的经济损失共计50万元。

(2)若买方在质保期内违反协议约定，例如未按产品说明书进行安装和使用、未妥善保管产品等，导致产品出现非质量缺陷问题，卖方有权拒绝提供质保服务，并要求买方承担因不当使用导致的任何费用。此外，若买方故意隐瞒产品存在的质量问题，卖方有权解除本协议，并保留追究买方法律责任的权利。例如，2023年的一起案例中，买方在收到铝合金型材后，未按规范要求进行安装，导致型材损坏，卖方在发现后拒绝提供质保服务，并要求买方承担全部维修费用。

(3)任何因本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权将争议提交至卖方所在地的人民法院进行诉讼解决。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，不得采取任何可能损害对方利益的行为。若法院判决卖方败诉，卖方除应承担相应的违约责任外，还应支付买方因诉讼产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。例如，在2021年的一起案件中，因卖方未能履行质保责任，法院判决卖方败诉，卖方除需赔偿买方经济损失外，还需支付律师费2万元和诉讼费5000元。

五、其他条款

(1)本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。协议期满后，如双方无异议，可协商续签。协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

(2)协议的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方代表签字盖章。任何口头协议或变更均不具有法律效力。本协议的附件，