水电工程合同范本通用版必收藏2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

水电工程合同范本通用版必收藏

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2进度计划

4.3延期竣工

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.安全生产

7.1安全防护

7.2安全事故处理

7.3安全生产责任

8.变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4诉讼解决

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效

11.2合同变更

11.3合同终止

12.其他条款

12.1保密条款

12.2广告宣传

12.3知识产权

12.4不可抗力

13.附件

13.1工程技术要求

13.2施工图纸

13.3材料设备清单

14.签字盖章

14.1发包人签字

14.2承包人签字

14.3签字日期

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：水电工程

1.2工程地点：位于省市县

1.3工程规模：装机容量万千瓦，包括座电站、公里输电线路等

1.4工程内容：包括但不限于电站主体工程、输电线路工程、接地工程、辅助工程等

第二条合同主体

2.1发包人：水电开发有限公司

2.2承包人：水电建设集团有限公司

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）

3.2

价格调整：合同实施过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

3.3支付方式：合同总价分三次支付，具体支付时间及比例由双方协商确定

第四条工程进度

4.1施工期限：合同签订后个月内竣工交付

4.2进度计划：承包人应按照发包人提供的施工图纸及技术要求，编制详细的施工进度计划，并报发包人审批

4.3延期竣工：如因不可抗力等因素导致工程延期，承包人应提前通知发包人，并按照约定承担延期责任

第五条工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求

5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量

5.3质量争议：如发生工程质量争议，双方应协商解决，必要时可委托第三方检测机构进行检测

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包人负责提供工程所需的主要材料和设备

6.2设备供应：承包人负责提供工程所需的非主要材料和设备

6.3

材料设备验收：双方应共同参与材料设备的验收工作，确保工程所需材料设备的质量

第八条变更与解除

8.1合同变更：合同实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，双方应协商调整合同价格

8.2合同解除：如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照约定承担相应责任

第九条违约责任

9.1发包人违约：如发包人未能按照约定支付合同价款、延迟提供图纸或材料等原因导致工程进度延误，应承担违约责任

9.2承包人违约：如承包人未能按照约定完成工程、违反合同条款等原因导致工程质量问题或进度延误，应承担违约责任

第十条争议解决

10.1协商解决：合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决

10.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的仲裁委员会申请调解

10.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁

10.4诉讼解决：如仲裁不成，可向工程所在地的法院提起诉讼

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2合同变更：合同生效后，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议

11.3合同终止：合同履行完毕或双方协商终止合同，本合同即告终止

第十二条其他条款

12.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方

12.2广告宣传：未经对方同意，任何一方不得在合同履行过程中使用对方的名称、标志等进行广告宣传

12.3知识产权：双方在合同履行过程中所形成的知识产权，归双方共同所有

12.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，并按照约定承担相应责任

第十三条附件