水利水电工程施工协议（2024年版）.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

水利水电工程施工协议（2024年版）

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2进度计划

4.3延期条款

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料与设备验收

7.施工安全

7.1安全标准

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

8.环境保护

8.1环保标准

8.2环保措施

8.3环保验收

9.变更与解除

9.1变更条件

9.2变更程序

9.3解除条件

9.4解除程序

10.违约责任

10.1发包人违约

10.2承包人违约

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4法律诉讼

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更条件

12.3合同终止条件

13.合同的附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：材料设备清单

13.3附件三：施工图纸

14.其他条款

14.1保密条款

14.2不可抗力

14.3法律适用

14.4合同的修订和补充

第一部分：合同如下：

1.工程概述

1.1工程名称：水利水电工程

1.2工程地点：省市县河段

1.3

工程规模：装机容量MW，水库容量万立方米，输电线路公里等

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、电气工程、金属结构工程、环境保护工程等

2.合同主体

2.1发包人：水利水电工程管理局

2.2承包人：水利水电工程有限公司

3.合同价格

3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

3.3支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行商定

4.工程进度

4.1施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期不超过个月

4.2进度计划：承包人应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报发包人批准

4.3延期条款：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期，并相应调整合同价格

5.工程质量

5.1质量标准：符合国家及行业相关标准、规范要求

5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量

5.3质量争议处理：如发生质量争议，双方可协商解决，必要时可委托第三方检测机构进行检测，并根据检测结果确定责任方

6.材料与设备

6.1材料供应：承包人负责采购工程所需材料，并保证材料质量

6.2设备供应：承包人负责采购工程所需设备，并保证设备质量

6.3材料与设备验收：发包人负责对承包人供应的材料和设备进行验收，不符合合同要求的，承包人应负责更换或修复

8.环境保护

8.1环保标准：符合国家及地方环境保护法规、标准和要求

8.2环保措施：承包人应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和损害

8.3环保验收：工程竣工后，承包人应按照合同约定和国家及地方环境保护法规要求，组织环保验收，发包人或其委托的第三方有权对工程环保情况进行检查和验收

9.变更与解除

9.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程内容、规模、进度等发生变化，双方可协商变更合同

9.2变更程序：变更事项应书面确认，并调整合同价格和工期

9.3解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同

9.4解除程序：解除合同事项应书面确认，并按照合同约定办理结算手续

10.违约责任

10.1发包人违约：如发包人未按约定支付合同价款、延迟批准进度计划等，应承担违约责任

10.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程、未保证工程质量等，应承担违约责任

10.3违约赔偿：违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金

11.争议解决

11.1协商解决：合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决

11.2调解解决：协商解决不成时，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解

11.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁

11.4法律诉讼：如仲裁不成，双方可向工程所在地的法院提