建设工程保证金担保协议8篇.docx

建设工程保证金担保协议8篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX

工程名称：XXXX工程

发包方：XXXX，以下简称甲方

承包方：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程的保证金担保事宜，达成如下协议：

一、担保范围

本担保协议的范围包括但不限于：乙方在本建设工程施工过程中因违约或过失行为导致甲方损失的全部或部分金额；乙方在本建设工程施工过程中因质量问题或安全事故导致甲方损失的全部或部分金额；乙方在本建设工程施工过程中因工期延误或工程量增加导致甲方损失的全部或部分金额。

二、担保金额

本担保协议的金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。该金额已根据本建设工程的规模、工期、质量要求以及乙方的资信状况等因素确定。

三、担保方式

本担保协议采用连带责任担保方式。即乙方在本建设工程施工过程中发生违约或过失行为，导致甲方损失时，乙方需承担相应的赔偿责任。同时，乙方还需按照甲方的要求提供必要的担保措施，以确保甲方损失得到及时、有效的赔偿。

四、担保期限

本担保协议的期限为自乙方进场施工之日起至工程竣工验收合格之日止。在担保期限内，乙方需严格遵守相关法律法规及甲方的要求，确保施工质量、安全及工期等方面的要求得到实现。如乙方在担保期限内发生违约或过失行为，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

五、权利与义务

1.甲方有权要求乙方提供必要的施工资质和资信证明，以确保乙方的施工能力和信誉度；有权要求乙方按照甲方的要求提供必要的担保措施；有权在乙方发生违约或过失行为时，要求乙方承担相应的赔偿责任。

2.乙方需严格遵守相关法律法规及甲方的要求，确保施工质量、安全及工期等方面的要求得到实现；需按照甲方的要求提供必要的施工资质和资信证明；需按照甲方的要求提供必要的担保措施；需在发生违约或过失行为时，承担相应的赔偿责任。

六、违约责任

1.甲方在乙方按照合同约定履行义务的情况下，不得以任何理由拒绝支付乙方的合理费用。否则，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方在按照合同约定履行义务的情况下，不得以任何理由擅自停工、挪用材料或降低施工质量。否则，乙方需承担相应的违约责任。

3.如果甲方未按照合同约定支付乙方的合理费用或拒绝支付乙方的合理费用，且未能在合理期限内补足支付，则乙方有权停止施工并解除合同。甲方需承担相应的违约责任。

4.如果乙方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，且未能在合理期限内进行整改，则甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

5.如果双方违反本合同的保密条款，泄露对方的商业机密或个人信息，则违约方需承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。如因争议影响施工进度的，双方应协商调整施工方案以确保工期不受影响。

八、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.在本合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应协商解决方案。如协商不成的，任何一方均可解除本合同，但应提前告知对方并承担相应的违约责任。

4.双方应严格遵守本合同的约定，确保施工任务的顺利完成。如一方违反合同约定导致施工任务无法按时完成或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。同时，双方应积极配合相关部门进行质量检查和验收工作，确保施工质量达到标准要求。

篇2

委托人（甲方）：

名称：

地址：

联系方式：

受托人（乙方）：

名称：

地址：

联系方式：

工程项目名称：

工程保证金数额：甲方将人民币（大写）元，以转账方式转入乙方指定账户，作为工程保证金。具体开户银行及账号信息如下：

-开户银行：

-账号：

担保期限：自本协议生效之日起，至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。

担保范围：甲方在工程建设过程中，因违反法律法规、合同条款或自身原因导致工程不能按时开工、中途停工、质量不合格等情形，给乙方造成的一切损失。

担保方式：连带责任担保。即甲方对乙方的所有债务承担全部清偿责任，包括但不限于工程欠款