工程监理建设工程合同7篇.docx

工程监理建设工程合同7篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（建设单位）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，联系人：XXXX。

乙方（监理单位）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，传真：XXXX，联系人：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对建设工程进行监理一事，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程规模：XXXX。

4.工程内容：包括XXXX。

二、监理范围

1.乙方负责对建设工程进行全过程监理，包括施工准备、施工实施、竣工验收等各个阶段。

2.乙方应监督施工单位按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

3.乙方应协助甲方进行工程验收，确保验收过程规范、公正。

三、监理期限

1.监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.在监理期限内，乙方应提供全天候的监理服务，确保工程顺利进行。

四、监理费用及支付方式

1.监理费用按以下方式计算：按工程总造价的XX%收取。甲方应在合同签订后XX日内向乙方支付监理费用的XX%作为预付款，剩余款项在竣工验收合格后支付。具体支付方式如下：XXXX。

2.如甲方未能按时支付监理费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、双方权利义务

1.甲方应按时向乙方支付监理费用，并提供必要的支持和协助。甲方应尊重乙方的专业意见和指导，不得擅自更改设计要求和施工规范。如有重大变更，应事先与乙方协商。

2.乙方应认真履行监理职责，确保工程质量符合设计要求和合同约定。乙方应对施工单位进行监督和管理，及时发现并处理存在的问题。同时，乙方应协助甲方进行工程验收，确保验收过程规范、公正。

3.双方应相互协作，共同确保工程的顺利进行。如因一方原因导致工程延误或造成损失，应承担相应的违约责任。

六、违约责任及赔偿金额或比例

1.如甲方未能按时支付监理费用或违反其他合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体赔偿金额或比例如下：每逾期一天，甲方应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

2.如乙方未能认真履行监理职责或违反其他合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体赔偿金额或比例如下：乙方应按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

3.双方同意将违约责任及赔偿金额或比例限定在合理范围内，并遵循公平原则进行处理。如有其他特殊约定或情况需进一步协商处理。

七、争议解决方式及管辖法院或仲裁机构名称、地点和联系方式等详细信息如下：双方应首先通过友好协商解决争议。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向相关仲裁机构申请仲裁。具体管辖法院或仲裁机构名称、地点和联系方式等详见附件一。

篇2

委托人（全称）：_________

监理人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的明确规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程监理事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程投资：_________

二、监理范围

1.监理范围：包括施工准备、施工实施以及工程收尾等全过程监理。具体内容包括但不限于以下方面：

（1）施工准备阶段：审核施工图纸，提出修改建议；编制监理规划及实施细则；参加设计交底会议；审查承包人提出的施工方案等。

（2）施工实施阶段：对施工过程进行全面监控，包括施工质量、进度、安全等方面；审查承包人提出的变更申请；组织召开工地例会；协调解决施工中出现的问题等。

（3）工程收尾阶段：参与工程验收，提出整改意见；审核承包人提交的竣工资料；编制监理工作总结等。

2.监理范围可能根据工程的实际情况进行调整，具体以双方协商确定为准。

三、监理期限

1.监理期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.如因不可抗力或其他非监理人原因导致监理期限延长，双方应协商确定新的监理期限。

四、监理费用及支付方式

1.监理费用：根据工程的规模、复杂程度及监理范围等因素，双方协商确定具体的监理费用。

2