总包分包配合服务协议(土建与安装)稿7篇.docx

总包分包配合服务协议(土建与安装)稿7篇

篇1

一、协议背景

本协议旨在明确土建与安装分包单位在工程项目中的配合服务关系，确保双方高效协作，共同完成项目建设任务。协议双方分别为土建分包单位和安装分包单位，以下简称“双方”。

二、协议目的

通过本协议，双方明确各自的权利和义务，建立有效的沟通机制，解决项目实施过程中可能出现的问题，确保项目按时、高质量完成。

三、适用范围

本协议适用于所有由双方参与建设的工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等民用建筑。

四、协议条款

1.项目概况

1.1双方应了解并熟悉项目的整体情况，包括项目名称、地址、规模、建设周期等。

1.2双方应积极配合，确保项目进度和质量。对于项目过程中的重要节点和关键任务，双方应共同制定详细的工作计划。

2.工作范围与职责

2.1土建分包单位的工作范围包括但不限于：设计、施工、材料采购等，具体任务按照项目要求执行。

2.2安装分包单位的工作范围包括但不限于：设备安装、管道安装、电气安装等，具体任务按照项目要求执行。

2.3双方应明确各自的工作职责，确保工作顺利进行。对于工作中出现的问题和难点，双方应及时沟通解决。

3.沟通机制

3.1双方应建立定期沟通机制，确保项目进度和质量。对于项目过程中的重要节点和关键任务，双方应共同制定详细的工作计划。

3.2双方应设立专门的项目联系人，负责项目的日常沟通和协调。对于紧急事务，双方应及时联系并协商解决。

4.配合服务

4.1双方在项目实施过程中应相互支持、紧密配合。对于项目中的技术难题和复杂问题，双方应共同商讨解决方案。

4.2双方在项目实施过程中应遵守相关法律法规和项目要求，确保项目进度和质量。对于违反法律法规和项目要求的行为，双方应承担相应的法律责任。

5.争议解决

5.1对于项目实施过程中可能出现的争议问题，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可提交至项目仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守裁决结果。

5.2对于仲裁结果仍无法解决的争议问题，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行协议中未发生争议的部分。

6.其他条款

6.1本协议未尽事宜可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

6.2本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，双方各执一份。

五、签字盖章

（此处为签字盖章处）

篇2

甲方（总包方）：[公司名称]

乙方（分包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将部分工程分包给乙方，双方达成如下协议：

一、协议范围

1.1本次签订的总包分包配合服务协议（以下简称“本协议”）适用于甲方承接的土建与安装工程项目。乙方负责提供安装服务。

1.2甲方在本协议签订后，将部分工程分包给乙方，乙方应按照本协议的要求完成相关工程任务。

二、工作内容

2.1甲方工作内容：

（1）甲方负责提供施工场地的使用权，确保施工场地的安全、文明施工。

（2）甲方负责办理施工许可证等相关手续，确保施工顺利进行。

（3）甲方负责提供施工所需的材料、设备，并确保其质量符合设计要求。

（4）甲方负责施工过程中的技术指导和质量监督，确保施工质量符合相关标准。

2.2乙方工作内容：

（1）乙方负责按照本协议的要求完成安装服务，确保安装质量符合相关标准。

（2）乙方负责施工过程中的安全、文明施工，确保施工过程中不发生安全事故。

（3）乙方负责施工场地的环境保护，确保施工场地环境整洁、卫生。

三、工期与进度

3.1甲方应根据施工进度和实际需要，向乙方下达施工任务单。乙方应按照施工任务单的要求，按时完成施工任务。

3.2乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度计划进行调整，乙方应积极配合。

3.3乙方应确保施工进度符合甲方的要求，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量与验收

4.1乙方应确保施工质量符合相关标准和设计要求，如因乙方施工质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.2甲方应在收到乙方的施工任务单后，及时进行验收。验收时，甲方应按照国家相关标准和设计要求进行验收。

4.3验收合格后，甲方应及时向乙方支付相应的款项。如因甲方原因造成验收延误，甲方应承担相应的违约责任。