围栏制作安装协议合同范本.docxVIP

PAGE

1-

围栏制作安装协议合同范本

一、协议双方基本信息

(1)本协议双方为围栏制作与安装工程的当事人，甲方（以下简称“甲方”）为围栏的需求方，乙方（以下简称“乙方”）为围栏的制作与安装服务方。甲方根据实际需求，决定委托乙方进行围栏的制作与安装工程。乙方同意按照甲方的要求和本协议的约定，完成围栏的制作与安装工作。

(2)甲方的基本信息如下：名称为（甲方全称），法定代表人为（甲方法定代表人姓名），住所地为（甲方住所地址），联系电话为（甲方联系电话），电子邮箱为（甲方电子邮箱）。乙方的基本信息如下：名称为（乙方全称），法定代表人为（乙方法定代表人姓名），住所地为（乙方住所地址），联系电话为（乙方联系电话），电子邮箱为（乙方电子邮箱）。

(3)双方在签订本协议前，已就围栏制作与安装工程的各项事宜进行了充分沟通，并对工程的具体要求、技术参数、质量标准、进度安排等事项达成一致意见。为确保工程顺利进行，双方特订立本协议，以明确双方的权利义务，共同遵守。

二、围栏制作与安装内容

(1)本工程围栏制作与安装内容主要包括：围栏设计、原材料采购、加工制作、现场施工、验收及售后服务等环节。甲方提供的围栏设计图纸应包含围栏的尺寸、材质、颜色、样式等详细信息。乙方在收到图纸后，需进行材料采购，确保所用材料符合国家标准，如钢材应达到Q235标准，木材应达到GB/T15036标准。以某住宅小区为例，该小区围栏总长度为500米，采用不锈钢材料，预计工程量约需钢材10吨。

(2)在围栏制作过程中，乙方需严格按照甲方提供的图纸进行加工，确保围栏的尺寸、形状、颜色等符合设计要求。例如，某商业园区围栏制作过程中，乙方采用自动化焊接设备，确保焊接牢固，焊接高度不低于10毫米。围栏立柱与横梁的连接处，采用高强螺栓连接，螺栓直径不小于M16，确保连接处的强度满足使用要求。在围栏表面处理方面，乙方采用热浸镀锌工艺，保证围栏表面防腐性能，镀锌层厚度不小于80微米。

(3)现场施工阶段，乙方需按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况，制定详细的施工方案。以某学校围栏安装工程为例，乙方在施工前，对施工现场进行了全面清理，确保施工环境整洁。施工过程中，乙方采用分段施工的方式，先安装立柱，再安装横梁，最后进行表面处理。施工过程中，乙方严格执行安全操作规程，确保施工人员的人身安全。工程完成后，乙方进行自检，确保围栏安装质量符合国家标准。验收合格后，甲方对围栏进行试运行，如无异常，则视为工程验收合格。

三、工程进度与付款方式

(1)工程进度安排按照以下节点进行：首先，乙方在合同签订后10个工作日内提交详细的施工计划和时间表，包括材料采购、加工制作、现场施工的具体时间节点。以某商业项目为例，围栏制作和安装工程预计总工期为60天，其中材料准备期15天，加工制作期20天，现场施工期25天。

(2)付款方式分为预付款、进度款和竣工款三个阶段。预付款在合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的30%。进度款按照工程进度分阶段支付，每完成一个进度节点，如材料到位、加工完成等，支付相应节点工程款的20%。竣工款在工程验收合格后5个工作日内支付，金额为合同总价的50%。某政府办公楼围栏工程中，甲方按照此付款方式，确保了工程的顺利进行。

(3)如遇特殊情况导致工程进度延误，双方应协商解决。延误原因包括但不限于材料供应延迟、天气原因等。延误期间，乙方应向甲方提供书面说明，并采取措施加快工程进度。若因乙方原因导致延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。如延误时间超过合同工期10%，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的款项。

四、违约责任与争议解决

(1)若乙方未能按照合同约定的时间完成围栏制作与安装工程，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金，直至工程按期完成。若延误时间超过合同工期20%，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已发生工程费用的100%作为违约金。例如，在某住宅小区围栏工程中，因乙方材料采购延迟导致工程延误，甲方根据此条款要求乙方支付了合同总价8%的违约金。

(2)若甲方未能按照合同约定的时间支付款项，每延误一天，甲方应向乙方支付未付款项的0.1%作为违约金。若甲方连续两次未能按时支付款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付已发生工程费用的20%作为违约金。此外，若甲方未按时支付款项导致乙方遭受损失，甲方还应承担乙方因此产生的合理损失。

(3)在合同履行过程中，如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。在争议解决期间，双方应继续履行合同约定的义务。例如，在某工业园区围栏工程中，因施工过程中对围栏高度存在争议，双方协商未果后，将争议提交至法院审理，最终法院判决乙方按照合同要求进行