供暖设备维修保养合同5.docxVIP

PAGE

1-

供暖设备维修保养合同5

一、合同双方基本信息

(1)本合同甲方为（甲方全称），地址位于（甲方地址），联系电话为（甲方电话），法定代表人为（甲方法定代表人姓名），乙方为（乙方全称），地址位于（乙方地址），联系电话为（乙方电话），法定代表人为（乙方法定代表人姓名）。双方就甲方供暖设备的维修保养事宜达成以下协议。

(2)甲方拥有位于（甲方设备所在地址）的供暖设备，该设备型号为（设备型号），投入使用时间为（投入使用时间），甲方为保障供暖设备正常运行，同意按照乙方提供的服务内容进行维修保养。

(3)双方确认，甲方提供的供暖设备信息真实有效，甲方应确保所提供设备的安全运行条件，并在合同签订前将设备的详细技术资料及操作手册提供给乙方，以便乙方进行维修保养工作的准备和实施。甲方还需在合同履行期间，负责设备日常维护保养工作，并及时通知乙方设备运行状态，以便乙方及时进行专业维护。

二、维修保养服务内容

(1)乙方负责甲方供暖设备的定期检查、维护保养和故障排除。包括但不限于：设备运行状况的检查、设备部件的清洁、润滑、紧固、调整，以及必要的更换和修复。

(2)乙方对甲方供暖设备的维修保养服务应确保在接到甲方通知后（规定时间）内到达现场，对设备进行检查，并在检查后提供详细的维修保养报告，包括设备存在的问题、维修保养建议及所需费用。

(3)乙方在进行维修保养工作时，应使用合格的维修配件，并确保维修质量。如因维修保养不当导致设备损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。同时，乙方应保证维修保养过程中的安全操作，避免对甲方人员或设备造成损害。

三、维修保养期限与费用

(1)本合同维修保养期限自（开始日期）起至（结束日期）止，共计（期限时长）个月。在此期间，乙方应按照约定的服务内容和标准，对甲方供暖设备进行定期检查和保养。

(2)维修保养费用总额为（总费用金额）元，甲方应在合同签订后（预付款期限）内向乙方支付（预付款金额）元作为预付款。剩余费用在维修保养服务完成后（结算期限）内由甲方支付给乙方。

(3)如因甲方原因导致维修保养服务无法按期进行，甲方应提前（通知期限）向乙方提出，双方协商调整维修保养期限。若因乙方原因导致维修保养服务延误，乙方应承担相应责任，并按合同约定支付违约金。

四、双方责任与义务

(1)甲方责任与义务：甲方应确保向乙方提供的供暖设备信息真实准确，包括设备的型号、使用年限、运行状况等。甲方需在设备出现故障或异常时，及时通知乙方，并配合乙方进行现场检查和维修。例如，在某次维修保养中，甲方未及时告知设备异常，导致乙方在现场发现问题时设备已出现严重损坏，造成维修成本增加30%，甲方需承担相应的责任。

(2)乙方责任与义务：乙方应按照合同约定提供高质量的维修保养服务，确保设备正常运行。在维修保养过程中，如因乙方操作不当或使用不合格配件导致设备损坏，乙方应负责赔偿。例如，在乙方对甲方供暖设备进行年度保养时，由于乙方技术人员操作失误，导致设备部分部件损坏，乙方需承担维修费用5000元，并赔偿甲方因停机造成的经济损失。

(3)双方在合同履行过程中，应遵循诚实信用原则，共同维护合同权益。若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应相互理解，协商解决。例如，在疫情期间，甲方供暖设备因供应商无法正常供货导致部分配件短缺，双方经协商，乙方同意延期交付部分维修保养服务，甲方则相应延长付款期限。此外，双方应遵守国家相关法律法规，确保维修保养活动合法合规。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、违约责任与争议解决

(1)若甲方未按合同约定支付维修保养费用，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的1%作为违约金。例如，若合同约定维修保养费用为10000元，甲方逾期支付10天，则需额外支付1000元的违约金。若甲方连续两次未按时支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并保留追究甲方违约责任的权利。

(2)若乙方未按合同约定提供维修保养服务，每逾期一日，应向甲方支付维修保养费用总额的1%作为违约金。若乙方未按约定时间到达现场，每延误一小时，额外支付维修保养费用总额的0.5%作为延误赔偿。例如，若某次维修保养服务约定时间为2小时，但乙方实际延误了3小时，则需额外支付维修保养费用总额的1.5%作为赔偿。

(3)若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，直至法院作出最终判决。若一方在诉讼过程中违反合同约定，应承担相应的法律责任。例如，在某一案例中，由于乙方在维修保养过程中未按照合同约定进行操作，导致甲方设备损坏，法院判决乙方赔偿甲方经济损失10000元，并支付违约金5000元。