标准版小型施工合同书8篇.docx

标准版小型施工合同书8篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好施工准备，并通知甲方，以便甲方尽快安排工作。

2.乙方应在合同工期内完成施工任务。如遇不可抗力或甲方原因造成停工，乙方应在停工后尽快向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后应尽快处理。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：本合同工程总造价为人民币（大写）元整（￥元）。该价款已包括工程所需的所有费用，甲方无需再向乙方支付其他费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方应尽快向乙方支付工程价款。具体支付方式为：预付款为合同总金额的xx%，即人民币（大写）元整（￥元），在合同签订后支付；中期款为合同总金额的xx%，即人民币（大写）元整（￥元），在工程施工进行到中期时支付；尾款为合同总金额的xx%，即人民币（大写）元整（￥元），在工程施工完成后支付。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家有关施工规范、验收规范及施工图纸施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方应在收到乙方提交的验收申请后尽快安排验收。验收时，甲方应提出验收意见，乙方应根据验收意见进行整改。整改完毕后，乙方应再次提交验收申请，直至验收合格。

第五条违约责任及赔偿标准

1.甲方若不按合同约定支付工程价款，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额千分之五的违约金。若甲方逾期付款超过三十天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。若乙方逾期完成施工任务超过三十天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.因一方违约导致合同解除的，违约方应向另一方赔偿因此造成的损失。损失包括但不限于直接损失和间接损失，具体金额以实际发生为准。

第六条争议解决方式及管辖法院

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。

第七条合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行，不得随意变更或解除。如需变更或解除，应经协商一致，并签订书面协议。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条其他约定事项

1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产和安全。如因乙方的过失造成甲方的财产损失或人员伤亡，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同及其附件具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：

日期：年月日

乙方（签字/盖章）：日期：年月日

篇2

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为[工期]天，自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工。

2.如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力致使工程无法继续进行；

（2）设计施工图重大修改，影响施工进度；

（3）非乙方原因，材料不能按时进场；

（4）甲方不能按时支付工程款。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币[总造价]元整。

2.支付方式：[支付方式]

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。

2.验收标准和方法：[验收标准和方法]

第五条施工设计和技术要求

1.甲方应在开工前提供经有关部门审批后的施工图纸及技术要求。乙方在开工前应仔细审查施工图纸及技术要求，并与甲方进行技术交底。

2.乙方应严格按照施工图纸及技术要求施工，确保工程质