通信建设工程施工承包合同6篇.docx

通信建设工程施工承包合同6篇

篇1

发包方：[公司名称]

承包方：[公司名称]

鉴于发包方需要建设通信工程，承包方具备相应的施工能力，双方经友好协商，达成以下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、施工期限

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.延期约定：若因发包方原因造成工期延误，承包方有权要求发包方支付相应的违约金；若因承包方原因造成工期延误，发包方有权要求承包方支付相应的违约金。

三、施工费用及支付方式

1.工程总造价：[工程总造价]

2.支付方式：[支付方式]

3.付款节点：[付款节点]

4.付款时间：[付款时间]

5.税务约定：承包方需提供相应的发票，并按照国家相关税法缴纳税款。

四、施工责任

1.发包方责任：负责办理相关审批手续，提供施工所需的水电等基础设施，确保施工顺利进行。

2.承包方责任：负责施工人员的安全培训，确保施工过程中人员和设备的安全，按时向发包方报告施工进度。

3.安全施工约定：承包方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中不发生任何安全事故。如因承包方原因造成安全事故，承包方应承担全部责任。

4.工程质量约定：承包方应确保施工质量符合合同约定及相关标准。如因承包方原因造成工程质量问题，承包方应承担相应的违约责任。

5.竣工验收约定：工程竣工后，承包方应提交竣工验收申请。发包方应在收到申请后尽快组织验收。如因发包方原因未能及时验收，则视为工程已验收合格。

6.保修期约定：工程竣工后，承包方应提供一定年限的保修期。在保修期内，如因承包方原因造成工程质量问题，承包方应负责免费维修。保修期结束后，如需继续维修，发包方应支付相应的维修费用。

五、违约责任及赔偿金额

1.违约行为约定：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约行为包括但不限于：未按时支付款项、未按时完成施工任务、未提供质量保证等。

2.赔偿金额计算方式：违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。具体赔偿金额应根据违约行为的严重程度和守约方的实际损失来确定。

3.赔偿支付时间：违约方应在收到守约方的书面通知后尽快支付赔偿金额。如违约方未按时支付赔偿金额，守约方可依法向违约方追讨欠款。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用及管辖法院：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。管辖法院为合同签订地的人民法院。

3.合同生效条件及时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

4.合同份数及效力：本合同一式两份，发包方和承包方各执一份。合同内容真实、合法、有效，对双方具有法律约束力。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：通信建设工程

2.工程地点：甲方指定地点

3.工程范围：通信建设工程的施工和维护

4.工程内容：包括设备安装、调试、维护等

二、合同工期

1.甲方应提前通知乙方具体施工日期，乙方应在接到通知后尽快安排施工。

2.乙方应在合同工期内完成施工任务，如因特殊原因需延期，应提前向甲方提交书面申请，并说明延期原因和延期时间。甲方应根据实际情况决定是否同意延期。

三、合同价款及支付方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责施工所需的所有材料和设备。

2.工程价款为人民币（大写）：壹佰万元整（小写：100万元）。甲方应在签订合同后支付工程价款的50%作为预付款，即人民币（大写）：伍拾万元整（小写：50万元）。剩余50%的价款，即人民币（大写）：伍拾万元整（小写：50万元），应在工程验收合格后支付。

3.乙方在收到预付款后，应尽快安排施工，确保工程按时完成。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质