工程变更与索赔处理合同（2024版）2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

工程变更与索赔处理合同（2024版）1

本合同目录一览

1.工程变更

1.1变更范围

1.2变更程序

1.3变更效益分配

2.索赔条件

2.1索赔事件

2.2索赔时效

2.3索赔资料要求

3.索赔处理

3.1索赔申请

3.2索赔审核

3.3索赔答复

4.索赔金额计算

4.1直接损失计算

4.2间接损失计算

4.3利润计算

5.争议解决

5.1协商解决

5.2调解解决

5.3仲裁解决

5.4法律诉讼

6.赔偿责任

6.1变更导致损失的责任

6.2索赔导致损失的责任

7.合同解除

7.1解除条件

7.2解除程序

7.3解除后的事宜

8.违约责任

8.1变更违约责任

8.2索赔违约责任

9.合同的生效、变更和终止

9.1生效条件

9.2变更条件

9.3终止条件

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约保密责任

11.争议解决

11.1适用法律

11.2争议解决方式

11.3争议解决机构

12.其他条款

12.1合同的解释

12.2合同的附件

12.3合同的修订

13.合同的签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.附件

14.1工程变更记录

14.2索赔记录

14.3相关法律法规

第一部分：合同如下：

第一条工程变更

1.1变更范围

（1）工程设计变更；

（2）工程进度计划变更；

（3）工程量清单变更；

（4）工程质量标准变更；

（5）其他影响工程价款、工程进度、工程质量等方面的变更。

1.2变更程序

（1）变更提出：变更由合同一方提出，并提供详细的变更内容和理由；

（2）变更审查：合同另一方对提出的变更进行审查，确认变更的合理性和可行性；

（3）变更批准：变更经双方协商一致后，予以批准；

（4）变更实施：变更批准后，按照变更内容进行实施。

1.3变更效益分配

（1）变更导致的工程价款增减，按照实际发生的金额进行调整；

（2）变更导致的工程进度变化，按照双方协商确定的方式进行调整；

（3）变更导致的工程质量责任，按照合同约定的质量责任进行分配；

（4）其他变更效益分配，按照双方的协商一致进行。

第二条索赔条件

2.1索赔事件

（1）发包人原因导致工程延期、停工、复工等；

（2）发包人原因导致工程价款增减；

（3）发包人原因导致工程质量问题；

（4）承包人原因导致工程质量问题；

（5）其他影响工程价款、工程进度、工程质量等方面的事件。

2.2索赔时效

索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向发包人提出索赔意向，并提交相关证据；发包人应在收到索赔意向后的28天内对索赔进行答复。

2.3索赔资料要求

（1）索赔意向书；

（2）相关合同条款；

（3）索赔事件的详细描述；

（4）相关证据材料；

（5）索赔金额计算和相关损失证明。

第三条索赔处理

3.1索赔申请

承包人认为符合索赔条件时，应按照本合同第二条规定的时间和程序向发包人提出索赔。

3.2索赔审核

发包人收到承包人的索赔申请后，应按照本合同第二条规定的时间进行审核，并根据实际情况作出答复。

3.3索赔答复

发包人对承包人的索赔申请作出答复后，应及时通知承包人，并按照本合同第二条规定的时间进行支付。

第四条索赔金额计算

4.1直接损失计算

（1）工程价款增减；

（2）工程进度影响导致的额外费用；

（3）人员、设备、材料等的额外费用。

直接损失的计算方法按照实际发生的费用进行。

4.2间接损失计算

（1）利润损失；

（2）利息损失；

（3）其他非直接损失。

间接损失的计算方法按照合同约定的利润率和利息率进行计算。

4.3利润计算

利润损失=（原合同价款变更后合同价款）×利润率

第五条争议解决

5.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同争议。

5.2调解解决

协商不成的，双方可以请求第三方进行调解。

5.3仲裁解决

调解不成的，任何一方均有权将合同争议提交约定的仲裁委员会进行仲裁。

5.4法律诉讼

任何一方对仲裁裁决不服的，可以在收到仲裁裁决书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条赔偿责任

6.1变更导致损失的责任