工程承包补充协议2024版示范文本版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程承包补充协议2024版示范文本版B版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1承包人信息

2.2发包人信息

3.工程价款

3.1工程总价款

3.2付款方式

3.3付款时间

3.4工程变更价款

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量验收

4.3质量保修

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度汇报

5.3延期违约金

6.材料供应

6.1材料种类

6.2材料质量

6.3材料供应时间

6.4材料验收

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全生产责任

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁地点

10.3仲裁费用

11.违约责任

11.1承包人违约

11.2发包人违约

12.合同的变更和解除

12.1变更条件

12.2解除条件

12.3变更解除后的处理

13.合同的终止

13.1终止条件

13.2终止后的处理

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同效力

14.4合同的附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：工程具体位置，街道地址，城市，省份，邮编。

1.3工程规模：工程的总建设面积，包括各类建筑的面积、构筑物和设施的规模等。

1.4工程内容：工程的范围和内容，包括设计、施工、设备安装、材料供应等。

第二条合同主体

2.1承包人信息：承包人的全称、注册地址、联系方式等。

2.2发包人信息：发包人的全称、注册地址、联系方式等。

第三条工程价款

3.1工程总价款：双方根据工程量清单、工程设计等确定的工程总价款。

3.2付款方式：双方约定的付款方式，如进度付款、验收合格付款等。

3.3付款时间：双方约定的付款时间，如工程进度达到一定比例时付款。

3.4工程变更价款：工程变更时，双方根据变更内容协商确定的价款。

第四条工程质量

4.1质量标准：工程的质量标准，如国家相关标准、行业标准等。

4.2质量验收：工程验收的标准和程序，包括初步验收、正式验收等。

4.3质量保修：双方约定的工程质量保修期限和保修范围。

第五条工程进度

5.1施工计划：承包人提交的施工计划，包括工程进度、施工人员、材料供应等。

5.3延期违约金：双方约定的工程延期违约金的比例和计算方式。

第六条材料供应

6.1材料种类：发包人应提供的材料种类，包括名称、规格、数量等。

6.2材料质量：发包人提供的材料质量应符合国家相关标准和设计要求。

6.3材料供应时间：发包人应按照承包人的施工计划及时供应材料。

6.4材料验收：承包人应按照合同约定对发包人提供的材料进行验收，并对不合格的材料提出退换要求。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：明确工程设计、施工技术、施工图纸等知识产权的归属。

8.2侵权责任：一方侵犯对方知识产权的，应承担相应的法律责任。

第九条保密条款

9.1保密内容：双方对工程设计、施工技术、商业秘密等信息的保密。

9.2保密期限：双方约定保密信息的保护期限。

9.3违约责任：违反保密条款的一方应承担的违约责任。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼。

10.2仲裁地点：双方约定仲裁地点，如仲裁委员会所在地。

10.3仲裁费用：双方约定仲裁费用的承担方式。

第十一条违约责任

11.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担的违约责任。

11.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担的违约责任。

第十二条合同的变更和解除

12.1变更条件：双方约定合同变更的条件和程序。

12.2解除条件：双方约定合同解除的条件和程序。

12.3变更解除后的处理：合同变更或解除后的权利义务处理，如结算、支付等。

第十三条合同的终止

13.1终止条件：双方约定合同终止的条件。

13.2终止后的处理：合同终止后的权利义务处理，如结算、支付等。

第十四条其他条款

14.1不可抗力：双方约定不可抗力的定义和处理方式。

14.2法律适用：合同适用的法律法规。

14.3合同效力：合同