建筑工程施工承包详细协议模板适用2024一.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程施工承包详细协议模板适用2024一

本合同目录一览

一、工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

1.5工程投资估算

二、合同主体

2.1承包人信息

2.2发包人信息

三、合同价款

3.1合同总价

3.2工程款支付方式

3.3工程进度款支付

3.4变更费用

3.5价格调整

四、工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量问题处理

五、工程进度

5.1施工工期

5.2进度计划

5.3延期违约责任

六、材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量要求

七、施工安全

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3安全事故处理

八、环境保护

8.1环保要求

8.2环保措施

8.3环保责任

九、知识产权

9.1知识产权保护

9.2知识产权归属

十、违约责任

10.1承包人违约

10.2发包人违约

10.3违约责任处理

十一、争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁或诉讼

十二、合同的变更和解除

12.1合同变更

12.2合同解除

十三、合同的终止和解除

13.1合同终止

13.2合同解除

十四、其他条款

14.1不可抗力

14.2保密条款

14.3法律适用

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

一、工程概述

1.1工程名称：X建筑工程施工项目

1.2工程地点：X地市X街道X号

1.3工程规模：X平方米

1.4工程性质：住宅楼工程

1.5工程投资估算：人民币X万元

二、合同主体

2.1承包人信息：

承包人名称：X建筑工程有限公司

注册地址：X地市X街道X号

联系人：X

联系电话：X

2.2发包人信息：

发包人名称：X房地产开发有限公司

注册地址：X地市X街道X号

联系人：X

联系电话：X

三、合同价款

3.1合同总价：人民币X万元（大写：X万元整）

3.2工程款支付方式：按工程进度分阶段支付

3.3工程进度款支付：每完成工程进度的10%，发包人支付相应进度款，最高支付额度不超过合同总价款的70%

3.4变更费用：如因设计变更、工程量增减等原因导致的费用变动，需双方协商确认后方可实施

3.5价格调整：合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

四、工程质量

4.1质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准

4.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量

4.3质量问题处理：发现质量问题，双方应及时沟通，协商解决；如因承包人原因导致质量问题，由承包人承担修复费用

五、工程进度

5.1施工工期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，共计X个月

5.2进度计划：承包人应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报发包人审批

5.3延期违约责任：如承包人原因导致工程延期，应按合同约定向发包人支付违约金

六、材料与设备

6.1材料供应：承包人负责采购工程所需材料，并保证材料质量

6.2设备供应：承包人负责采购工程所需设备，并保证设备质量

6.3材料质量要求：材料应符合国家相关法律法规及行业标准，并提供相关质量证明文件

八、环境保护

8.1环保要求：工程应严格按照国家及地方环保法规进行，确保施工过程中的环境污染得到有效控制。

8.2环保措施：承包人应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等对周边环境的影响。

8.3环保责任：如因承包人原因导致环保问题，由承包人承担相应的法律责任和修复费用。

九、知识产权

9.1知识产权保护：工程所涉及的设计、技术、专利等知识产权，归发包人所有。

9.2知识产权归属：承包人在工程中创造的知识产权，除合同另有约定外，归承包人所有。

十、违约责任

10.1承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程，应向发包人支付违约金，并承担因此造成的损失。

10.2发包人违约：如发包人未按合同约定支付款项，应向承包人支付违约金，并承担因此造成的损失。

10.3违约责任处理：双方应协商解决违约问题，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

十一、争议解决

11.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.2仲裁或诉讼：如双方同意仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十二、合同的变更和解除

12.1合同变更：双方同意变更合同时，应签订书面变更