原创力文档- 1、本文档共17页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
晋中建设工程施工合同书简洁范本2024年通用
本合同目录一览
1.合同主体及定义
1.1发包方
1.2承包方
1.3工程
1.4施工期
2.合同标的及工程量
2.1工程内容
2.2工程量
2.3工程质量标准
3.合同价格及支付方式
3.1合同总价
3.2价格调整
3.3预付款
3.4工程进度款
3.5竣工结算
4.施工及验收
4.1施工方案
4.2施工进度
4.3施工安全
4.4工程验收
5.违约责任
5.1发包方违约
5.2承包方违约
6.争议解决
6.1协商解决
6.2调解解决
6.3仲裁解决
6.4法律途径
7.合同的变更和解除
7.1合同变更
7.2合同解除
8.合同的终止和解除
8.1合同终止
8.2合同解除
9.保密条款
9.1保密内容
9.2保密期限
9.3违约责任
10.合同的生效、修改和失效
10.1合同生效
10.2合同修改
10.3合同失效
11.法律适用及争议解决
11.1法律适用
11.2争议解决
12.其他条款
12.1不可抗力
12.2合同的转让
12.3广告宣传
12.4知识产权
13.合同附件
13.1附件一：工程图纸
13.2附件二：工程量清单
13.3附件三：施工方案
13.4附件四：验收标准
14.合同签署
14.1签署日期
14.2签署地点
14.3签署人
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1发包方
发包方为晋中某建设工程的项目法人，具体名称在合同附件中注明。
1.2承包方
承包方为具有相应资质的建设施工企业，具体名称在合同附件中注明。
1.3工程
本合同涉及的工程为晋中某建设项目，具体内容、范围和地点在合同附件中注明。
1.4施工期
施工期分为工期和保修期，具体期限在合同附件中注明。
第二条合同标的及工程量
2.1工程内容
工程内容包括土建工程、安装工程、装修工程等，具体项目在合同附件中注明。
2.2工程量
工程量根据工程图纸和工程量清单确定，具体数值在合同附件中注明。
2.3工程质量标准
工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求，具体标准在合同附件中注明。
第三条合同价格及支付方式
3.1合同总价
合同总价根据工程量清单、工程内容和承包方的报价确定，具体金额在合同附件中注明。
3.2价格调整
价格调整的条件、方式和金额在合同附件中注明。
3.3预付款
预付款的金额、支付时间和方式在合同附件中注明。
3.4工程进度款
工程进度款的支付条件、时间和方式在合同附件中注明。
3.5竣工结算
竣工结算的时间、方式和金额在合同附件中注明。
第四条施工及验收
4.1施工方案
承包方应根据工程特点和施工条件制定施工方案，并报送发包方审批。施工方案应包括施工进度计划、施工方法、施工组织设计等，具体要求在合同附件中注明。
4.2施工进度
承包方应按照施工方案和合同约定的时间完成工程。如因特殊情况导致施工进度延误，承包方应提前通知发包方，并采取措施予以弥补。具体进度要求在合同附件中注明。
4.3施工安全
承包方应按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定的要求，做好施工现场的安全防护工作。如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照有关规定处理。具体安全要求在合同附件中注明。
4.4工程验收
工程验收分为初步验收和竣工验收。初步验收应在工程主体结构完成后进行，竣工验收应在工程全部完成后进行。验收不合格的工程，承包方应按照发包方的要求进行整改，并重新提交验收。具体验收要求在合同附件中注明。
第五条违约责任
5.1发包方违约
发包方未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成损失的，应承担违约责任。具体违约责任在合同附件中注明。
5.2承包方违约
承包方未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成损失的，应承担违约责任。具体违约责任在合同附件中注明。
第六条争议解决
6.1协商解决
合同双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
6.2调解解决
如协商不成，可向工程所在地的建设行政主管部门或者行业协会申请调解。
6.3仲裁解决
如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。
6.4法律途径
如仲裁不成，可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除
8.1合同变更
合同变更应由合同双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的附件
文档评论（0）