原创力文档- 1、本文档共16页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
工程建设综合承包协议示例(2024年版)
本合同目录一览
1.工程建设综合承包协议概述
1.1协议主体
1.2工程概况
1.3承包范围
1.4合同价格
1.5合同工期
1.6质量标准
1.7违约责任
1.8争议解决
2.承包商的义务和责任
2.1工程设计
2.2施工组织
2.3材料和设备供应
2.4工程验收
2.5工程保修
3.发包人的义务和责任
3.1工程款支付
3.2施工现场提供
3.3施工许可和验收
3.4变更管理
3.5不可抗力
4.合同价格与支付
4.1合同价格构成
4.2价格调整
4.3预付款
4.4工程进度款
4.5竣工结算
4.6质量保证金
5.工程进度与工期
5.1工程进度计划
5.2工期延误
5.3工期提前
6.质量与质量控制
6.1质量标准
6.2质量控制体系
6.3质量问题处理
7.安全文明施工
7.1安全生产
7.2环保要求
7.3文明施工
8.变更与调整
8.1变更程序
8.2变更费用
8.3工程量调整
9.违约责任
9.1承包商违约
9.2发包人违约
9.3违约赔偿
10.争议解决
10.1协商解决
10.2调解解决
10.3仲裁解决
10.4法律诉讼
11.合同的生效、变更与解除
11.1合同生效条件
11.2合同变更
11.3合同解除
12.保密条款
12.1保密内容
12.2保密期限
12.3泄密责任
13.合同的转让与分包
13.1合同转让
13.2分包管理
13.3分包商责任
14.其他条款
14.1不可抗力
14.2法律适用
14.3合同争议的解决
14.4附件和附录
第一部分：合同如下：
第一条工程建设综合承包协议概述
1.1协议主体
发包人：（全称）
地址：
联系方式：
承包人：（全称）
地址：
联系方式：
1.2工程概况
工程名称：（全称）
工程地点：（详细地址）
工程性质：
工程规模：
工程内容：
1.3承包范围
承包人应按照本协议约定的工程内容和质量标准，完成设计、施工、材料供应、验收等全部工作。
1.4合同价格
合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
合同价格构成包括：工程设计费、施工费、材料设备费、管理费、利润、税金等。
1.5合同工期
合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。
1.6质量标准
（详细描述质量标准）
1.7违约责任
双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
1.8争议解决
双方因履行本协议发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构仲裁，或向人民法院提起诉讼。
第二条承包商的义务和责任
2.1工程设计
承包人应按照发包人提供的工程设计要求，完成工程设计，并承担相应的设计责任。
2.2施工组织
承包人应按照施工组织设计，合理安排施工力量，确保工程按期完成。
2.3材料和设备供应
承包人应按照工程需要，提供合格的材料和设备，并承担相应的质量责任。
2.4工程验收
承包人应按照合同约定的质量标准，完成工程验收工作，并承担相应的验收责任。
2.5工程保修
工程竣工验收合格后，承包人应按照约定保修期限和保修范围，承担工程的保修责任。
第三条发包人的义务和责任
3.1工程款支付
发包人应按照本协议约定的付款方式和付款时间，向承包人支付工程款。
3.2施工现场提供
发包人应确保施工现场的通行、供电、供水、供气等条件满足施工需要。
3.3施工许可和验收
发包人应负责办理工程所需的施工许可等手续，并组织工程验收。
3.4变更管理
如发包人需对工程进行变更，应与承包人协商一致，并按照本协议约定的变更程序进行。
3.5不可抗力
发包人应承担因不可抗力导致工程损失的责任。
第四条合同价格与支付
4.1合同价格构成
合同价格包括：工程设计费、施工费、材料设备费、管理费、利润、税金等。
4.2价格调整
合同价格在合同工期内不得调整，特殊情况除外。
4.3预付款
发包人应在合同签订后____日内，向承包人支付预付款，金额为合同总价的____%。
4.4工程进度款
发包人应按照承包人提交的工程进度报告，支付相应的工程进度款。
4.5竣工结算
工程竣工验收合格后，双方按照约定进行竣工结算。
4.6质量保证金
承包人应按照约定向发包人支付质量保证金，金额为合同总价的____%。
第五条工程进度与工期
5.1工程进度计划
承包人应向发包人提交工程进度计划，并按照计划完成工程。
5.2工期延误
如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。
5.3工期提前
文档评论（0）