原创力文档- 1、本文档共57页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
城市供水项目施工合同（2024年）
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
2.2项目地点
2.3项目规模
2.4项目类型
2.5项目总投资
3.施工内容
3.1施工范围
3.2施工图纸
3.3施工材料
3.4施工设备
3.5施工工艺
4.施工工期
4.1施工期限
4.2施工进度计划
4.3施工延期责任
5.工程量及计量
5.1工程量计算规则
5.2工程量清单
5.3工程量计量方式
5.4工程量验收
6.工程质量
6.1质量标准
6.2质量验收
6.3质量保修
7.工程款支付
7.1工程款支付方式
7.2工程款支付进度
7.3工程款支付时间
7.4工程款支付条件
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决程序
8.3争议解决机构
9.违约责任
9.1违约行为
9.2违约责任
9.3违约赔偿
10.合同解除
10.1合同解除条件
10.2合同解除程序
10.3合同解除后果
11.合同生效
11.1合同生效条件
11.2合同生效时间
11.3合同生效地点
12.合同变更
12.1合同变更条件
12.2合同变更程序
12.3合同变更效力
13.合同终止
13.1合同终止条件
13.2合同终止程序
13.3合同终止效力
14.其他约定事项
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
甲方：城市供水有限公司
乙方：建筑工程有限公司
1.2合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
1.3合同双方联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
城市供水管网扩建及改造工程
2.2项目地点
市区街道
2.3项目规模
项目总投资为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）
2.4项目类型
城市供水管网扩建及改造工程
2.5项目总投资
项目总投资为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）
3.施工内容
3.1施工范围
本合同约定的施工范围为城市供水管网扩建及改造工程的全部施工内容，包括但不限于管道铺设、阀门安装、泵房建设、设备调试等。
3.2施工图纸
乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，如有变更需经甲方同意，并由双方共同确认变更后的施工图纸。
3.3施工材料
乙方使用的施工材料应符合国家及行业相关标准，并经甲方验收合格后方可使用。
3.4施工设备
乙方应提供符合项目要求的施工设备，并确保设备的正常运行和维修保养。
3.5施工工艺
乙方应按照国家及行业相关标准，采用先进的施工工艺，确保工程质量。
4.施工工期
4.1施工期限
本合同约定的施工期限为自合同签订之日起12个月内完成全部施工内容。
4.2施工进度计划
乙方应编制详细的施工进度计划，经甲方审核批准后执行。
4.3施工延期责任
因乙方原因导致施工延期，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价0.1%的违约金。
5.工程量及计量
5.1工程量计算规则
本合同约定的工程量计算规则按照国家及行业相关标准执行。
5.2工程量清单
工程量清单详见附件一。
5.3工程量计量方式
工程量计量采用现场实际完成量，由双方共同确认。
5.4工程量验收
工程量验收按照国家及行业相关标准执行，验收合格后由甲方支付相应工程款。
6.工程质量
6.1质量标准
本合同约定的工程质量标准为国家及行业相关标准。
6.2质量验收
工程质量验收按照国家及行业相关标准执行，验收合格后方可支付工程款。
6.3质量保修
乙方应承担本合同约定工程的质量保修责任，保修期为自工程竣工验收合格之日起2年。
8.争议解决
8.1争议解决方式
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决程序
争议发生后，双方应在接到对方通知之日起30日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.3争议解决机构
本合同的争议解决机构为合同签订地的人民法院。
9.违约责任
9.1违约行为
任何一方违反本合同的约定，均构成违约行为。
9.2违约责任
违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。
9.3违约赔偿
违约赔偿的具体数额由双方协商确定；协商不成的，由人民法院判决。
10.合同解除
10.1合同解除条件
（1）一方严重
文档评论（0）