有关施工分包合同8篇.docx

有关施工分包合同8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的建设施工分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：XXXXXX

4.开工日期：XXXXXX

5.竣工日期：XXXXXX

6.合同价款：XXXXXX

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本合同工程。乙方负责提供工程施工所需的全部人力、物力及资金，并承担相应风险。甲方负责提供必要的支持和协助。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。该价款为乙方的施工总承包价款，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和税金等所有费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同价款的XX%作为预付款，即XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。剩余XX%的合同价款，即XXXXXX元（大写：XXXXXX元整），按工程进度分期支付。具体支付时间和金额根据工程进度和甲方要求确定。

四、工期及质量要求

1.工期要求：乙方应在签订合同后尽快安排人员进场施工，确保工程按时开工。在施工过程中，乙方应合理安排工期，确保工程在规定期限内完成。如遇特殊情况需调整工期，乙方应及时与甲方协商确定。

2.质量要求：乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准和要求。甲方有权对乙方的施工质量进行监督检验，并提出改进意见。乙方应积极改进并重新提交检验，直至满足甲方要求。

五、材料设备管理

1.乙方负责采购和管理工程施工所需的全部材料设备，确保材料设备符合相关标准和要求。甲方有权对乙方采购的材料设备进行抽查检验，如发现不合格材料设备，甲方有权要求乙方立即更换。

2.乙方应建立健全材料设备管理制度，明确材料设备的采购、运输、储存和使用等各个环节的管理要求，确保材料设备的安全和有效使用。

六、安全施工及文明工地

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全设施完备，并采取必要的安全措施防范事故发生。甲方有权对乙方的安全施工情况进行检查，并提出改进意见。乙方应积极改进并重新提交检查，直至满足甲方要求。

2.乙方应积极配合甲方创建文明工地，保持施工现场的整洁有序。施工期间产生的垃圾和废弃物应及时清理并妥善处置。甲方有权对乙方的文明施工情况进行监督，并提出改进意见。乙方应及时改进并重新提交监督，直至满足甲方要求。

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

2.赔偿损失：在履行合同过程中，如因一方原因导致工程停工、窝工或质量不符合要求等情形发生，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。具体包括：停工期间的损失、窝工人员的工资及生活费用、材料设备的损失等。

八、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规的规定。如有其他未尽事宜或法律法规有新的规定，双方可协商确定并补充签订相关协议。

九、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情况，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，确保双方权益不受损失。具体协商内容包括未完成工作的处理、已支付费用的退还等。双方应根据实际情况制定详细的终止合同协议。

十、其他未尽事宜及补充协议

1.其他未尽事宜：本合同中未明确约定的其他事宜，双方可协商确定并补充签订相关协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.补充协议：如需签订补充协议，双方应本着友好合作的原则进行协商确定。补充协议的内容应明确具体、合法合规，并经过双方签字盖章确认后生效。在本合同履行过程中出现的任何争议或纠纷，双方首先应通过友好协商解决；协商不成的；任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中；双方应积极配合法院的调查取证工作；并提供相关证据材料；以便法院依法作出判决。如需对原合同内容进行修改或补充；双方