6600字建设工程施工劳务分包合同范本8篇.docx

6600字建设工程施工劳务分包合同范本8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.承包范围：施工图所示全部内容。具体包括：[具体承包内容]

二、工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.甲方要求乙方开工日期为XXXX年XX月XX日，乙方应按时开工。

3.因甲方原因造成停工，工期顺延。

4.因乙方原因造成停工，工期不顺延。

5.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

三、工程质量

1.乙方应确保工程质量达到甲方要求的标准。

2.乙方在施工中应严格遵守施工规范和技术要求，确保工程质量。

3.乙方应做好质量检查和验收工作，确保工程质量达到优良标准。

4.甲方有权对工程质量进行监督，提出改进意见和要求。

5.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任和损失。

四、劳务报酬

1.乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求完成承包范围内的全部工作，甲方应支付乙方相应的劳务报酬。

2.劳务报酬的具体金额和支付方式，由甲乙双方协商确定。

3.甲方应按时支付劳务报酬，确保乙方的合法权益。

4.如因甲方原因造成劳务报酬支付延误，甲方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如因甲方原因造成劳务报酬支付延误或工程质量问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.双方应按合同约定履行义务，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

六、争议解决

1.如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

4.争议解决期间，双方应遵守保密义务，不得泄露与争议有关的商业机密和技术秘密。

5.争议解决后，双方应继续履行合同中未解除部分的义务。如一方不履行义务，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同中约定的义务。如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

3.合同终止时，双方应友好协商处理未完成的工作和已支付的劳务报酬。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.合同终止后，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。如一方不履行义务，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

八、其他约定

1.双方同意以诚实信用原则履行本合同。如一方有虚假陈述或欺诈行为，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。同时，违约方应向另一方支付违约金XX元整（大写：XX元整）。违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

2.双方同意在合同履行过程中加强沟通与协作，共同解决出现的问题和困难。如因沟通不畅或协作不力导致合同无法按时履行或无法履行，双方均应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。但如因不可抗力或意外事件导致合同无法按时履行或无法履行的情况除外。此时双方应友好协商解决方案并共同承担风险损失。如需变更或解除本合同也应协商一致并签订书面协议确认后方可实施变更或解除操作；若协商不成则按照相关法律规定处理解决争议问题；若双方无法达成一致意见时可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议问题；若一方违反合同约定时另一方有权要求其承担相应的违约责任和损失赔偿责任；若双方均有过错时应各自承担相应的责任并相互赔偿对方的损失；若一方原因导致合同无法继续履行时可协商解除合同并由该方承担违约责任和损失赔偿责任；若双方协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议问题；若法院判决解除合同后双方应友好协商处理未完成的工作和已支付的劳务报酬问题；协商不成

篇2

甲方（总承包方）：_______