农民工工资结清承诺书(优秀范文二).docxVIP

PAGE

1-

农民工工资结清承诺书(优秀范文二)

一、承诺书编号及签订双方信息

(1)本承诺书编号为XXXXXX，为规范农民工工资支付行为，保障农民工合法权益，经甲方（建设单位）与乙方（施工单位）友好协商，特制定本承诺书。甲方为XXXXXX项目建设单位，乙方为该项目的施工单位。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就农民工工资支付问题达成如下共识。

(2)本承诺书签订日期为XXXX年XX月XX日，甲方为XXXXXX项目的建设单位，乙方为该项目的施工单位。甲方在项目施工过程中，依法承担农民工工资支付责任。乙方作为施工单位，负责将农民工工资支付给农民工本人，确保农民工工资按时足额发放。双方共同遵守国家有关农民工工资支付的相关法律法规，共同维护农民工的合法权益。

(3)本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。双方应严格按照本承诺书约定履行各自义务，如有违反，应承担相应的法律责任。本承诺书自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工且农民工工资全部结清之日止。如遇特殊情况需延长承诺期限，双方应另行协商一致，并签订补充协议。

二、项目概况及农民工工资支付情况

(1)本项目为XXXXXX项目，位于XXXX市XXXX区，建设规模为XXXX平方米，总投资额约为XXXX万元。项目主要包括住宅、商业、地下车库等设施。项目自XXXX年XX月XX日开工，预计于XXXX年XX月XX日竣工。在项目施工过程中，共有农民工XX人参与，涉及工资支付总额为XXXX万元。

(2)甲方按照国家及地方相关政策法规，对农民工工资支付制定了详细的支付计划。根据支付计划，农民工工资分为基本工资、加班工资、奖金等，支付方式包括按月支付、按工程进度支付等。甲方已设立农民工工资保证金账户，确保农民工工资的支付安全。

(3)乙方作为施工单位，负责项目的具体施工工作，并按照甲方要求，负责将农民工工资支付给农民工本人。乙方已建立农民工工资支付台账，记录农民工工资支付情况，确保工资发放透明、公开。同时，乙方将积极配合甲方做好农民工工资支付工作，确保项目顺利进行。

三、工资结清承诺内容

(1)乙方承诺，在项目施工过程中，严格按照国家及地方相关政策法规，及时足额支付农民工工资。具体承诺如下：一是农民工的基本工资、加班工资、奖金等，均按照国家规定和合同约定进行支付；二是农民工工资的支付，将采取现金支付、银行转账等方式，确保农民工能够直接获得工资；三是对于因工程进度、合同变更等原因导致农民工工资支付出现延迟的情况，乙方将在第一时间通知农民工，并积极采取措施，确保工资在规定时间内支付。

(2)乙方承诺，对于项目竣工后剩余的农民工工资，将在工程验收合格、结算完毕后的一个月内，将剩余工资结清给所有农民工。对于因甲方原因导致的工程款未结清情况，乙方将督促甲方尽快解决，确保农民工工资不受影响。同时，乙方承诺，在项目施工过程中，如因乙方自身原因导致农民工工资支付出现问题，乙方将承担全部责任，并立即采取措施予以纠正。

(3)乙方承诺，将建立健全农民工工资支付管理制度，加强对农民工工资支付情况的监督和管理。具体措施包括：一是设立农民工工资支付专管员，负责农民工工资支付的具体事务；二是定期对农民工工资支付情况进行自查，发现问题及时整改；三是接受农民工和相关部门的监督，对农民工工资支付情况进行公示，确保农民工工资支付公开透明。乙方将全力配合相关部门的检查和监督，确保农民工工资支付工作的合规性。

四、违约责任及处理措施

(1)若乙方未能按照本承诺书约定及时足额支付农民工工资，每逾期一日，应向农民工支付相当于应付工资1%的违约金，并承担相应的法律责任。例如，若应支付工资为10万元，逾期一日，则需支付违约金1000元。若累计违约金达到应付工资总额的30%，甲方有权暂停项目施工，直至乙方全额支付工资并解除违约责任。

(2)若甲方未能按时足额支付农民工工资，每逾期一日，应向农民工支付相当于应付工资1%的违约金，并承担相应的法律责任。若累计违约金达到应付工资总额的30%，乙方有权暂停施工，直至甲方全额支付工资并解除违约责任。如甲方在接到乙方书面通知后仍不履行支付义务，乙方可向人民法院提起诉讼，要求甲方支付工资及违约金。

(3)若双方在履行本承诺书过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，若乙方未能按照本承诺书约定支付工资，法院可依法判决乙方支付农民工工资及相应的违约金。如甲方在诉讼过程中未能证明其已支付农民工工资，法院可判决甲方支付农民工工资及违约金。同时，若因双方违约导致农民工合法权益受到损害，双方还需承担相应的民事赔偿责任。

五、承诺书生效及终止条款

(1)本承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期为自生效之日起至项目竣工且农民工工资全部结清之日