补充协议书工程施工合同5篇.docx

补充协议书工程施工合同5篇

篇1

编号：[合同编号]

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，在充分理解的基础上，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就工程施工合同达成如下补充协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程结构：[工程结构]

5.工程计划开工日期：[计划开工日期]

6.工程计划竣工日期：[计划竣工日期]

7.工程合同价款：[合同价款]

8.工程支付方式：[支付方式]

二、合同条款的补充与修改

1.合同条款的补充

（1）在工程施工过程中，如遇不可预见的因素导致工程停工或延期，甲乙双方应友好协商，共同解决。由此产生的相关费用，由双方共同承担。

（2）乙方在施工过程中，应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。如因乙方原因造成的事故或伤害，由乙方自行承担全部责任。

（3）甲方在工程竣工验收后，应按时支付乙方的工程款项。如因甲方原因造成的款项拖欠或延迟支付，甲方应支付相应的利息或违约金。

2.合同条款的修改

（1）如需对合同条款进行修改，甲乙双方应友好协商，并签订书面协议。修改后的协议内容应明确双方的权利和义务，并确保施工合同的顺利进行。

（2）修改合同条款时，应遵循相关法律法规的规定，确保修改内容的合法性和有效性。修改后的协议内容应明确表达双方的真实意愿，并符合合同的公平、公正原则。

三、违约责任及赔偿标准

1.违约责任

（1）如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方的违约行为及给对方造成的实际损失进行确定。

（2）甲方如未按时支付工程款项或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任。乙方如未按时完成工程施工任务或施工质量不符合合同约定，也应承担相应的违约责任。

2.赔偿标准

（1）对于因违约方违约造成的损失，守约方可要求违约方进行赔偿。赔偿标准应根据损失的性质和程度进行确定，包括直接损失和间接损失。

（2）直接损失指因违约行为直接导致的损失，如工程材料损失、人工费用损失等。间接损失指因违约行为间接导致的损失，如工期延误导致的额外费用、品牌声誉损失等。

四、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式

（1）如甲乙双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼的方式解决。具体仲裁机构或管辖法院应根据合同约定及实际情况进行确定。

（2）在仲裁或诉讼过程中，甲乙双方应积极配合，如实提供有关证据和材料。仲裁机构或法院在查明事实、分清责任的基础上，应依法作出裁决或判决。甲乙双方应尊重仲裁机构或法院的裁决结果并履行相应的义务。

2.管辖法院

（1）本合同的管辖法院应为[具体管辖法院名称]。该法院应具备管辖本案的法定条件和能力水平，能够公正、高效地审理本案并提供相应的司法保障。同时，该法院也应便于甲乙双方进行诉讼活动并降低诉讼成本。

（2）在诉讼过程中，甲乙双方应遵守法院的诉讼程序规定和纪律要求。法院在查明事实、分清责任的基础上作出的判决结果应具有法律效力并得到切实执行。甲乙双方应尊重法院判决并履行相应的义务。若一方不履行判决义务可申请强制执行。同时若对判决结果有异议可依法进行上诉或申诉等法律程序。

篇2

补充协议书

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在友好协商的基础上，就[工程名称]工程施工合同（以下简称“原合同”）的补充事宜，达成以下协议：

一、工程概况

[工程名称]位于[工程地点]，本次补充协议涉及的内容为[具体补充内容]，旨在解决[补充内容的目的和意义]。

二、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应按照合同约定支付乙方工程款，确保工程进度不受影响。

（2）甲方应提供必要的施工条件和协调周边关系，确保施工顺利进行。

（3）甲方应监督乙方的施工质量、进度和安全，提出合理意见和建议。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应严格按照合同约定履行施工义务，确保工程质量符合要求。

（2）乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。

（3）乙方应加强施工安全管理，防止安全事故的发生。

三、合同价款及支付方式