住宅装饰装修工程施工合同6篇.docx

住宅装饰装修工程施工合同6篇

篇1

#工程概况

1.工程名称：住宅装饰装修工程

2.工程地点：甲方住宅所在地

3.工程内容：对甲方住宅进行装饰装修改造，包括墙面涂料、地板铺设、厨房、卫生间、卧室等空间的装修。

4.工程期限：自合同签订之日起，预计工期为XX个月。

#甲方责任

1.提供施工条件：甲方应确保施工期间的水、电供应，并清理施工现场，为施工提供便利条件。

2.支付施工费用：甲方应按照合同约定，及时支付施工费用，确保施工进度。

3.协调施工问题：甲方应积极配合施工单位，协调解决施工过程中的问题。

#乙方责任

1.按照施工设计施工：乙方应严格按照施工设计图进行装修施工，确保施工质量。

2.保证施工进度：乙方应根据工期安排，合理安排施工进度，确保按时完成装修任务。

3.保证施工质量：乙方应建立健全的质量管理体系，确保施工质量符合国家标准和合同约定。

4.处理施工事故：如施工过程中发生施工事故，乙方应及时处理并承担相应的责任和费用。

#施工费用及支付方式

1.施工费用：本次装修工程总费用为人民币XX元整（大写：XX元整）。该费用包括材料费、人工费、设计费等所有费用。

2.支付方式：甲方应按照以下方式支付施工费用：

-签订合同后，支付工程总费用的XX%作为预付款；

-施工进度过半时，支付工程总费用的XX%；

-竣工验收后，支付工程总费用的XX%。

#违约责任

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付施工费用或未提供施工条件，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

#争议解决

1.协商解决：如双方在施工过程发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.仲裁解决：如协商无果，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

3.诉讼解决：如仲裁仍无法解决问题，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。法院最终判决结果具有法律效力，双方应履行判决结果。

#合同生效及其他

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同修改：如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致后签订书面协议。协议内容与合同具有同等法律效力。

3.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法完全履行，双方可协商解除合同或延期履行合同。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。

4.保密义务：双方应对本合同内容及施工过程中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。

5.其他约定：本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商无果的，按照相关法律法规处理。

篇2

发包方（甲方）：[甲方姓名]

承包方（乙方）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程承包方式：[承包方式]

3.工程期限：自[开工日期]日起至[竣工日期]日止。

4.工程价款：人民币[工程价款]元。

二、工程设计

1.甲方委托乙方设计本工程，设计费用为人民币[设计费用]元。

2.乙方设计时应充分考虑甲方的各种合理要求，设计费用包含在设计方案内。

3.乙方应在开工前完成设计交底工作，开工后甲方不得擅自修改设计图纸。

三、材料供应

1.甲方负责提供主要材料，乙方负责提供辅助材料。材料采购应严格按照设计要求和国家标准进行。

2.乙方应在施工前将所需材料采购到位，并确保材料的质量符合国家标准和合同约定。

四、施工要求

1.乙方应严格按照设计图纸和国家施工规范施工，确保工程质量符合合同约定。

2.乙方在施工中应遵守安全操作规程，确保施工现场的安全。

3.乙方在施工中应接受甲方的监督，发现问题应及时整改。

五、工期和验收

1.乙方应在约定的工期内完成施工任务，并提交验收申请。

2.甲方应在收到验收申请后及时进行验收，验收标准为设计图纸和国家施工规范。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新提交验收申请。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付工程款项