二零二四年度高空作业外架搭建劳务分包合同范本3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度高空作业外架搭建劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.劳务分包内容

3.1外架搭建工程范围

3.2劳务分包工程量

3.3劳务分包工程标准

4.劳务分包合同价款

4.1合同价款总额

4.2付款方式及期限

4.3逾期付款违约责任

5.工程进度及验收

5.1工程进度安排

5.2工程验收标准

5.3工程验收程序

6.工程质量要求

6.1工程质量标准

6.2质量责任与义务

6.3质量纠纷处理

7.安全生产管理

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3事故处理及责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决期限

8.3争议解决费用

9.违约责任

9.1违约行为及责任

9.2违约赔偿

9.3违约解除合同

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：安全生产措施

13.其他约定事项

13.1知识产权保护

13.2保密条款

13.3合同解除后的处理

14.合同签署及生效日期

14.1合同签署日期

14.2合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：有限公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方地址：省市区路号

1.1.4分包方联系电话：1385678

1.1.5分包方开户银行：银行分行

1.1.6分包方银行账号：056

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：建设集团有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方地址：省市区路号

1.2.4总包方联系电话：1395678

1.2.5总包方开户银行：银行分行

1.2.6总包方银行账号：056

2.项目概况

2.1项目名称：大厦高空作业外架搭建工程

2.2项目地点：省市区路号

2.3项目规模：总建筑面积为10万平方米，外架搭建面积为8000平方米

2.4项目工期：自合同生效之日起，共计120天

3.劳务分包内容

3.1外架搭建工程范围：包括脚手架搭建、拆除、维护及拆除后的场地清理

3.2劳务分包工程量：根据施工图纸及工程量清单，共计8000平方米

3.3劳务分包工程标准：按照国家标准《建筑施工安全生产规程》及《建筑施工模板安全技术规范》执行

4.劳务分包合同价款

4.1合同价款总额：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）

4.2付款方式及期限：分阶段支付，具体如下：

4.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%

4.2.2进度款：每完成20%的工程量后支付总额的10%

4.2.3结算款：工程验收合格后支付总额的50%

4.2.4保修金：合同总价款的10%，保修期满后无质量问题无息退还

4.3逾期付款违约责任：逾期付款每日按合同价款的千分之五支付违约金

5.工程进度及验收

5.1工程进度安排：按照施工组织设计及进度计划执行

5.2工程验收标准：按照国家标准及合同约定执行

5.3工程验收程序：分阶段验收，每完成20%的工程量后进行阶段性验收，工程竣工后进行最终验收

6.工程质量要求

6.1工程质量标准：达到国家标准及合同约定的质量要求

6.2质量责任与义务：分包方负责施工过程中的质量控制，确保工程质量符合要求

6.3质量纠纷处理：双方协商解决，协商不成可向有关部门申请仲裁或诉讼

8.争议解决

8.1争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决，如逾期未解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.3争议解决费用：争议解决过程中产生的所有费用，由败诉方承担；双方均有责任的，按责任大小分担。

9.违约责任

9.1违约行为及责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.2违约赔偿：违约金的计算方法为：违约金额×违约天数×违约金比率（千分之几）。

9.3