二零二四年新能源发电项目EPC合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年新能源发电项目EPC合同

本合同目录一览

第一条项目概述

1.1项目名称：二零二四年新能源发电项目

1.2项目地点：_______

1.3项目类型：_______

第二条合同主体

2.1发包人：_______

2.2承包人：_______

第三条合同范围

3.1工程范围：_______

3.2工作内容：_______

第四条合同价格

4.1合同总价：_______

4.2支付方式：_______

4.3价格调整：_______

第五条工期要求

5.1开工日期：_______

5.2竣工日期：_______

5.3工期延误：_______

第六条质量标准

6.1工程质量：_______

6.2验收标准：_______

第七条技术支持和培训

7.1技术支持：_______

7.2培训内容：_______

第八条违约责任

8.1承包人违约：_______

8.2发包人违约：_______

第九条争议解决

9.1争议解决方式：_______

9.2仲裁地点：_______

第十条合同的变更和解除

10.1合同变更：_______

10.2合同解除：_______

第十一条合同的转让

11.1合同转让：_______

第十二条合同的终止

12.1合同终止条件：_______

第十三条保密条款

13.1保密内容：_______

13.2保密期限：_______

第十四条其他条款

14.1不可抗力：_______

14.2法律适用：_______

14.3合同附件：_______

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目名称：二零二四年新能源发电项目

1.2项目地点：_______省/市/自治区县/市/区路号

1.3项目类型：太阳能光伏发电站/风力发电站/其他新能源发电站

第二条合同主体

2.1发包人：_______公司

2.2承包人：_______公司

第三条合同范围

3.1工程范围：包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等全部工作。

3.2工作内容：承包人应按照合同约定的技术规格、参数和质量标准完成工程的设计、设备采购、施工安装、调试及验收等工作，并保证工程的正常运行。

第四条合同价格

4.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元

4.2.1按工程进度分阶段支付；

4.2.2工程验收合格后一次性支付；

4.2.3其他支付方式：_______。

4.3价格调整：合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素导致合同价款需要调整的，双方协商确定调整金额。

第五条工期要求

5.1开工日期：_______年_______月_______日

5.2竣工日期：_______年_______月_______日

5.3工期延误：如承包人原因导致工程延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。如非承包人原因导致工期延误，双方协商解决。

第六条质量标准

6.1工程质量：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求，并达到合同约定的质量标准。

6.2验收标准：工程验收应按照合同约定的标准进行，验收不合格的工程，承包人应负责整改直至达到合同约定的验收标准。

第七条技术支持和培训

7.1技术支持：承包人应提供完整的技术文件和资料，包括设计文件、施工图纸、操作手册等，并负责解释和指导。

7.2培训内容：承包人应按照发包人的要求，提供操作和维护培训，培训时间和地点由双方协商确定。

第八条违约责任

8.1承包人违约：

8.1.1承包人未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金按照合同约定的比例计算。

8.1.2承包人提供的设备、材料不符合合同约定的技术规格、参数和质量标准，应承担相应的更换、修复或赔偿责任。

8.1.3承包人未按照合同约定提供技术支持和服务，应承担相应的赔偿责任。

8.2发包人违约：

8.2.1发包人未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，向承包人支付违约金，违约金按照合同约定的比例计算。

8.2.2发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，导致工程延期或无法正常进行，应承担相应的赔偿责任。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁地