拆迁腾退项目工程类建设工程施工合同7篇.docx

拆迁腾退项目工程类建设工程施工合同7篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程造价

工程造价为人民币[金额]元，大写[金额汉字大写]。

第三条工期

1.乙方应在[开工日期]开工，并在[竣工日期]竣工。由于乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。

2.乙方在竣工日期前完成全部工程内容并通过竣工验收的，可提前竣工，每提前一天，甲方需向乙方支付奖励金[奖励金额]元。

第四条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方所承包的工程，必须达到国家或北京市规定的质量标准。

3.乙方在施工中发生质量问题或造成事故时，应及时报告甲方，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第五条材料和设备供应

1.甲方负责提供主要材料和设备，并承担费用。乙方应在材料进场前向甲方提交材料设备清单。

2.乙方负责采购和供应其他辅助材料，并承担费用。乙方应在材料进场前向甲方提交材料设备清单。

3.乙方应确保所使用的材料符合设计要求和产品质量标准，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第六条竣工验收与结算

1.乙方应在工程竣工后及时向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织竣工验收。

2.竣工验收通过后，乙方应向甲方提交结算报告和结算资料。甲方应在收到报告和资料后尽快进行结算审核。

3.结算审核通过后，甲方应向乙方支付剩余款项。乙方应提供相应发票和收据。

4.如因乙方原因导致竣工验收未通过或结算审核未通过，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付款项或提供主要材料和设备，每逾期一天，需向乙方支付违约金[违约金金额]元。

2.乙方若不按合同约定完成工程内容或施工质量不符合要求，每逾期一天或质量不合格一次，需向甲方支付违约金[违约金金额]元。同时，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

3.如因乙方原因导致工程中途停工、放弃或严重延误工期，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。甲方有权要求乙方赔偿损失、支付违约金并终止合同。

4.如因不可抗力导致工程无法按时完成或质量不符合要求，双方应协商解决方案。但如因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求，由此给甲方造成的一切损失仍由乙方承担。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任及赔偿损失。

2.如因不可抗力导致工程无法按时完成或质量不符合要求，双方协商解决方案后仍无法达成一致的，任何一方可向人民法院提起诉讼要求解除合同。但如因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求，由此给甲方造成的一切损失仍由乙方承担。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

二、合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快安排人员进场施工，施工期[施工期]天。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因甲方原因，如图纸变更、主要材料未按时进场等；

（2）因不可抗力，如恶劣天气、自然灾害等；

（3）因政府政策调整或法律法规变化。