二零二四年度工程承包合同进度款支付3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度工程承包合同进度款支付

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同金额

2.1合同总金额

2.2工程进度款支付比例

2.3工程进度款支付时间节点

3.工程进度款支付条件

3.1工程进度达到约定的比例

3.2工程质量符合合同要求

3.3承包商提供的进度款支付申请材料齐全

4.工程进度款支付程序

4.1承包商提交进度款支付申请

4.2发包人审核进度款支付申请

4.3发包人确认进度款支付金额

4.4发包人支付进度款

5.工程进度款支付的变更

5.1合同进度款支付比例的变更

5.2工程进度款支付时间节点的变更

6.违约责任

6.1发包人未按时支付进度款的违约责任

6.2承包商未按约定完成工程进度或质量不符合要求的违约责任

7.争议解决

7.1双方通过友好协商解决合同争议

7.2如协商不成，双方同意提交至合同签订地人民法院解决

8.合同的生效、变更和终止

8.1合同自双方签字盖章之日起生效

8.2合同的变更需双方协商一致并书面确认

8.3合同终止的条件和程序

9.保密条款

9.1双方对合同内容和相关业务信息予以保密

9.2保密期限自合同生效之日起计算

10.法律适用和争议解决

10.1本合同适用中华人民共和国法律

10.2双方同意提交至合同签订地人民法院解决争议

11.其他条款

11.1双方认为对合同的解释、履行和变更等有重要意义的其他事项

12.合同附件

12.1工程承包合同

12.2工程设计文件

12.3工程进度计划

13.双方签字盖章

13.1发包人签字盖章

13.2承包商签字盖章

14.合同签订日期

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方约定，具体工程名称应在本合同附件中明确。

1.2工程地点：根据双方约定，具体工程地点应在本合同附件中明确。

1.3工程规模：根据双方约定，具体工程规模应在本合同附件中明确。

1.4工程内容：根据双方约定，具体工程内容应包括但不仅限于土建、安装、装修、设备采购及安装、调试等。

第二条合同金额

2.1合同总金额：根据双方约定，合同总金额应在本合同附件中明确。

2.2工程进度款支付比例：双方约定工程进度款支付比例为合同总金额的70%。

2.3工程进度款支付时间节点：双方约定在工程进度达到约定的比例时，承包商可向发包人提交进度款支付申请。

第三条工程进度款支付条件

3.1工程进度达到约定的比例：工程进度按照双方约定的进度计划和工程量清单进行核实。

3.2工程质量符合合同要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

3.3承包商提供的进度款支付申请材料齐全：承包商应向发包人提交工程进度款支付申请，并附上相关证明材料，包括但不限于工程进度报告、工程量清单、工程质量验收报告等。

第四条工程进度款支付程序

4.1承包商提交进度款支付申请：承包商应在工程进度达到约定的比例后，向发包人提交工程进度款支付申请。

4.2发包人审核进度款支付申请：发包人应在收到承包商的进度款支付申请后7个工作日内进行审核。

4.3发包人确认进度款支付金额：发包人根据审核结果，确认应支付的进度款金额。

4.4发包人支付进度款：发包人应在确认进度款金额后7个工作日内，将进度款支付给承包商。

第五条工程进度款支付的变更

5.1合同进度款支付比例的变更：如需变更合同进度款支付比例，双方应签订书面变更协议。

5.2工程进度款支付时间节点的变更：如需变更工程进度款支付时间节点，双方应签订书面变更协议。

第六条违约责任

6.1发包人未按时支付进度款的违约责任：如发包人未按时支付进度款，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

6.2承包商未按约定完成工程进度或质量不符合要求的违约责任：如承包商未按约定完成工程进度或质量不符合要求，承包商应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿发包人的经济损失、延误工期等。

第七条争议解决

7.1双方通过友好协商解决合同争议：双方应积极履行合同，如发生争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，双方同意提交至合同签订地人民法院解决：如双方协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。

第八条合同的生效、变更和终止

8.1合同自双方签字盖章之日起生效：本合同自双方签字盖章之日起正式生效。

8.2合同的变更需双方协商一致并书面确认：如合同内容需要变更，双方