排水、排污工程施工合同5篇.docx

排水、排污工程施工合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就排水、排污工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：排水、排污管道及检查井的施工。

4.承包方式：包工包料。

二、工期及进度

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.总工期：[总工期]天。

4.进度要求：乙方需按照甲方要求的施工进度进行作业，确保工程按时完成。

三、质量与验收

1.质量标准：乙方需按照相关质量标准和甲方要求进行施工，确保工程质量合格。

2.验收方式：工程完成后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方将在收到申请后组织验收。验收过程中，如存在质量问题，乙方需按要求进行整改。

四、付款与结算

1.付款方式：银行转账。

2.付款周期：工程完工并通过验收后，甲方将按照合同约定支付款项。具体支付时间和金额将根据工程进展和验收情况确定。

3.结算方式：工程结算将按照实际完成的工程量进行结算。乙方需在工程完工后提交结算报告，甲方将在收到报告后尽快完成审核工作。结算过程中，如存在争议，双方需友好协商解决。

五、违约责任

1.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或未能按时完成进度要求，乙方需承担相应的违约责任。具体违约责任将根据违约程度进行协商确定。

2.甲方违约责任：如甲方未能按时支付款项或未能提供必要的支持和资料，甲方需承担相应的违约责任。具体违约责任将根据违约程度进行协商确定。

六、争议解决

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在诉讼过程中，双方需遵守相关法律法规和法院程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。判决结果出来后，败诉方需按时履行法院判决。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需共同遵守合同约定，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同履行过程中，如一方存在严重违约行为或不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，双方需友好协商解决相关事宜。

八、其他事项

1.保密义务：双方在合同履行过程中获知的商业秘密和技术秘密需严格保密，不得擅自泄露给第三方。保密义务在合同终止后依然有效。

2.合同修改与补充：本合同未尽事宜或需要修改补充时，双方需友好协商并签订书面协议。协议内容与本合同具有同等法律效力。

3.合同文本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同文本使用中文书写，具有同等法律效力。如有任何疑问或需要进一步的解释，双方可随时联系协商解决。

甲方（签字/盖章）：[甲方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：[乙方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

联系电话：[联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

联系电话：[联系电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：排水、排污工程施工，包括管道设计、材料采购、施工及验收等。

#工程期限：

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

#工程价款及支付方式：

工程总价款：[工程总价款]元。

支付方式：银行转账。具体付款节点如下：

1.预付款：[预付款金额]元，合同签订后支付。

2.中期款：[中期款金额]元，工程过半时支付。

3.尾款：[尾款金额]元，工程竣工验收合格后支付。

#工程质量及验收标准：

1.工程质量标准：严格按照国家相关施工规范执行，确保工程质量达到优良标准。

2.验收标准：工程竣工验收时，需符合以下标准：管道设计合理，材料质量合格，施工规范，无渗漏现象。