中州礼堂拆除工程合同7篇.docx

中州礼堂拆除工程合同7篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就中州礼堂拆除工程达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：__________

3.工程范围：__________

4.工程预算：__________

二、合同条款

1.工程价款及支付方式

（1）工程价款：__________元（大写：__________元整）

（2）支付方式：银行转账，具体账户信息如下：

开户银行：__________

账户名称：__________

账号：__________

2.工程工期及验收标准

（1）工程工期：自合同签订之日起，乙方需按照甲方要求的工期完成拆除工程。

（2）验收标准：乙方需按照甲方提供的验收标准完成拆除工程，具体标准如下：__________。

3.双方权利义务

（1）甲方权利及义务：甲方有权监督乙方施工过程中的质量和进度，确保拆除工程按照合同要求进行。同时，甲方需及时向乙方提供必要的技术支持和相关资料。

（2）乙方权利及义务：乙方有权在甲方提供的范围内自主安排施工计划，确保拆除工程的安全、高效进行。同时，乙方需严格遵守甲方的施工要求和相关规定，确保施工质量符合验收标准。

4.违约责任及赔偿标准

（1）违约责任：若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的原因和程度，由双方协商确定。

（2）赔偿标准：若因乙方原因导致拆除工程未能按时完成或质量不符合验收标准，乙方需承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准根据违约方的原因和程度，由双方协商确定。

5.其他约定事项

（1）安全施工：乙方需确保施工过程中的安全，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方需承担相应的法律责任。

（2）环境保护：乙方需确保施工过程中符合环保要求，防止对环境造成污染。如因乙方原因导致环境污染事件发生，乙方需承担相应的法律责任。

三、合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：若一方违反合同约定或发生不可抗力导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方需就已完成的工作进行结算并处理相关事宜。

四、争议解决条款

若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相关义务。

五、合同变更及修改条款

1.合同变更：若甲方需要变更合同内容或要求，需提前与乙方协商并取得乙方的同意。合同变更后需双方签字确认并备案存档。

2.合同修改：若乙方需要修改合同内容或要求，需提前与甲方协商并取得甲方的同意。合同修改后需双方签字确认并备案存档。在修改过程中应确保修改内容符合法律法规和甲方要求。若修改内容涉及重大变更或重要条款的修改，还需经过双方协商并达成一致意见后方可进行。

篇2

合同编号：XXXX-XXXX

甲方（业主）：中州礼堂管理有限公司

乙方（施工单位）：XXXX建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就中州礼堂拆除工程达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：中州礼堂所在地

3.工程内容：中州礼堂主体结构拆除及附属设施拆除

4.工程规模：具体规模根据实际测量确定

二、工期及进度安排

1.工期：本工程计划自合同签订之日起XX个月内完成。

2.进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审核。甲方应根据审核情况提出修改意见。

三、质量与验收

1.工程质量应符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准。

2.验收标准：按照《建设工程质量评价标准》及相关行业标准进行验收。

3.验收流程：乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收时，乙方应提供完整的验收资料。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX,000,000）。该价款包括工程拆除、渣土运输及处置等费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX,000,000）。剩余款项人民币XX元整