铁路建设工程施工合同条件与合同范本6篇.docx

铁路建设工程施工合同条件与合同范本6篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同文件

1.工程施工合同文件包括：施工图纸、预算书、施工联系单、变更签证单、施工记录、质量检查验收报告等。

2.乙方应妥善保管上述合同文件，并确保在合同执行过程中保持其完整、准确和有效。如有损坏或丢失，应及时通知甲方，并承担相应的责任。

第三条双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方负责提供施工图纸、预算书等必要的技术资料，并确保其完整、准确和有效。

（2）甲方负责办理施工许可证等相关手续，并确保施工顺利进行。

（3）甲方有权对施工进度和质量进行检查监督，并提出改进意见。

（4）甲方需按时支付工程进度款，确保资金供应稳定。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方需按照施工图纸和预算书的要求进行施工，确保工程质量符合标准。

（2）乙方需遵守甲方的施工联系单、变更签证单等施工要求，确保施工进度顺利进行。

（3）乙方需对施工记录、质量检查验收报告等资料进行妥善保管，并确保其完整、准确和有效。

（4）乙方需按时向甲方提交工程结算报告，确保结算准确合理。

第四条进度与质量

1.乙方需按照甲方的施工进度要求，合理安排施工计划，确保施工进度顺利进行。如有特殊情况需调整施工计划，应及时与甲方协商并达成一致意见。

2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合标准。甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出改进意见。

3.如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第五条安全与环保

1.乙方应建立健全安全管理制度，确保施工现场安全无事故。甲方有权对施工现场的安全状况进行检查监督，并提出改进意见。

2.乙方应遵守环保法规，确保施工过程中的噪音、粉尘、废弃物等污染得到有效控制。甲方有权对乙方的环保工作进行检查监督，并提出改进意见。

3.如因乙方原因导致安全事故或环保违规行为，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第六条合同价款与支付方式

1.工程合同价款为：_________元整（大写：_________元整）。具体支付方式和时间按照合同约定执行。

2.乙方在签订合同后应提交相应的施工材料清单和预算书，甲方在收到清单和预算书后应进行审核确认。审核确认后甲方按照确认后的预算书支付款项。在施工过程中如有变更或增加项目，双方应及时协商调整预算书。

3.乙方应在每个结算周期结束后向甲方提交结算报告和相关资料，甲方在收到结算报告和相关资料后应及时进行审核确认。审核确认后甲方按照确认后的结算报告支付款项。在结算过程中如有争议或问题双方应及时协商处理。

4.如因甲方原因导致工程进度款或结算款未能按时支付或未能足额支付，甲方应承担相应的责任并赔偿乙方因此造成的损失。如因乙方原因导致工程进度款或结算款未能按时提交或未能足额提交相关材料或报告等导致付款延误或无法付款等情况发生，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方因此造成的损失。

5.在施工过程中如遇到不可抗力因素导致工程停工或延误等情形发生时应由双方协商确定处理办法和解决方案；如协商不成时应由双方共同委托有资质单位进行损失评估并确定最终结算价格；如仍无法达成一致意见时可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议问题。

6.工程竣工验收合格后办理竣工结算时如因设计变更、材料价格变化等因素导致结算价格变化时应由双方协商确定最终结算价格；如协商不成时可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议问题。但双方应积极配合提供相关证据材料以便仲裁机构或法院能够尽快审理并作出裁决结果。

篇2

合同条件

一、定义与解释

1.定义：铁路建设工程施工合同（以下简称“合同”）是指发包方（业主）与承包方（施工方）为完成铁路建设工程项目的施工任务，明确相互权利和义务而订立的书面协议。

2.解释：本合同中的词语和表述，除非另有约定，否则应具有以下含义：

-发包方：指提出铁路建设工程项目并支付相应费用的业主。

-承包方：