施工合同追加施工内容的补充协议8篇.docx

施工合同追加施工内容的补充协议8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，确保施工合同的顺利履行，双方经协商一致，决定对原施工合同进行补充，达成以下协议：

一、协议背景

甲方和乙方于______年______月______日签订了施工合同，由于工程实际情况的变化，需要对原合同内容进行补充和调整。经过双方友好协商，特签订本协议，以明确追加施工内容的相关事项。

二、追加施工内容

1.追加施工内容概述：本次追加施工内容主要包括对原合同的施工内容进行补充和调整，具体包括以下几个方面：

（1）对原合同中的施工内容进行补充，增加必要的施工工序和材料；

（2）对原合同中的施工内容进行调整，优化施工方案，提高工程质量；

（3）对原合同中的施工要求进行调整，确保施工进度和效果。

2.追加施工内容的具体细节：为确保追加施工内容的顺利进行，双方已对具体细节进行了充分沟通和协商，包括施工工序、材料选择、施工方案等进行了明确约定。

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务：甲方有权对乙方提供的施工方案进行审查，并提出合理的修改意见。同时，甲方有义务按照合同约定支付相应的款项，确保施工合同的顺利进行。

2.乙方权利与义务：乙方有权根据甲方提出的审查意见进行方案调整，并确保施工方案的可行性。同时，乙方有义务按照合同约定完成施工任务，确保施工质量和进度。

四、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付相应款项或提出合理的审查意见，导致施工合同无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.争议解决方式：若双方在履行施工合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，按照法律程序提供必要的证据和材料。法院作出的判决结果对双方具有法律效力。

六、其他条款

1.合同生效条款：本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行协议义务，确保施工合同的顺利完成。

2.合同终止条款：若因不可抗力或其他原因导致施工合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

3.保密条款：双方应对施工合同及本协议的内容保密，不得向第三方泄露。保密期限为自协议生效之日起至施工合同履行完毕之日止。

4.适用法律条款：本协议及施工合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规的规定。如有违反相关法律法规的行为，违约方应承担相应的法律责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲乙双方签订的施工合同（以下简称“原合同”），因甲方需求变更，需追加施工内容。经双方友好协商，达成以下补充协议：

一、协议背景

1.原合同签订背景：原合同是基于甲方与乙方在______年______月______日签订的施工合同，明确了施工范围、工期、价格等条款。

2.追加施工内容背景：因甲方需求变更，需对原合同中的施工内容进行追加，具体追加内容详见本协议第二条。

二、追加施工内容

1.追加施工内容概述：本次追加的施工内容主要包括______、______、______等方面，具体细节和要求详见附件1。

2.追加施工内容的技术标准和要求：乙方需按照原合同的技术标准和要求，对追加的施工内容进行设计和实施，确保施工质量符合甲方要求。

3.追加施工内容的工期和进度：乙方需确保追加施工内容的工期和进度符合甲方要求，具体工期和进度安排详见附件2。

4.追加施工内容的费用及支付方式：乙方需按照原合同的费用及支付方式，对追加施工内容进行计价和收款，具体费用及支付方式详见附件3。

三、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定支付款项或未履行其他义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议约定完成施工内容或施工质量不符合甲方要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

四、争议解决

1.争议解决方式：如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一