楼房地面工程承包合同书6篇.docx

楼房地面工程承包合同书6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责承包施工。

4.工程范围：楼房地面工程，包括地面找平、铺设瓷砖等。

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。

2.如有下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因发包方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。

2.支付方式：银行转账。

3.甲方在竣工验收合格后一次性支付乙方全部工程款。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量应达到国家质量评定标准GB/T50375-2024《建筑装饰装修工程质量验收规范》的合格等级。

2.验收标准：按照GB/T50375-2024《建筑装饰装修工程质量验收规范》执行。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责：

（1）负责办理相关建设手续，确保施工场地的使用权限。

（2）负责与设计单位沟通，确保设计符合施工要求。

（3）负责提供施工材料，并确保材料质量符合标准。

（4）负责协调乙方与其他施工单位的关系，确保施工进度顺利进行。

2.乙方职责：

（1）负责制定施工方案，确保施工质量和进度。

（2）负责施工过程中的安全管理工作，确保施工期间的安全。

（3）负责与其他施工单位的协调配合工作，确保施工进度顺利进行。

（4）负责竣工验收后的保修工作，确保工程质量符合标准。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付工程款或未提供必要材料，应支付相应的违约金，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求，应支付相应的违约金，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

第七条合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效之日起，双方应认真履行本合同义务，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。

3.如因不可抗力或其他原因造成合同无法继续履行时，双方可协商终止合同，并签订书面协议确认双方的权利和义务。

4.合同终止后，乙方应尽快完成未完成的工作，并确保工程质量符合标准。甲方应根据合同约定支付乙方相应的工程款。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.本合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同争议解决适用的法律为中华人民共和国法律。如有其他未尽事宜，双方可另行协商确定。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并尊重法院的判决结果。同时，双方也应遵守中国的相关法律法规进行协商和调解解决争议问题。如因违反相关法律法规导致的一切后果和责任均由相关方自行承担。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保甲乙双方权益，明确双方在施工过程中的责任和义务，就本楼房地面工程承包事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________楼房地面工程。

2.工程地点：具体地址。

3.承包范围：包括但不限于地面的平整、铺设、施工后的保养等。

二、工程期限

本工程自合同签订之日起计算工期，预计完工日期为合同签订后的XX天。如遇特殊情况，双方协商工期顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元整（大写：______元整）。具体金额根据工程实际情况调整。

2.支付方式：甲方应按以下阶段向乙方支付工程款：

（1）工程材料进场后支付总价款的XX%；

（2）工程完工并验收合格后支付总价款的XX%；

（3）剩余款项作为质保金，自验收合格之日起满一年后支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照施工图纸及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相