二零二五年度乳胶漆施工工期延误合同范本3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二五年度乳胶漆施工工期延误合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.甲方基本信息

1.2.乙方基本信息

2.工程概况

2.1.工程名称

2.2.工程地点

2.3.工程规模

2.4.工程工期

3.工程施工要求

3.1.施工标准

3.2.施工材料

3.3.施工工艺

4.工期延误原因及责任划分

4.1.工期延误原因

4.2.责任划分

5.工期延误赔偿

5.1.赔偿标准

5.2.赔偿方式

6.合同变更及解除

6.1.合同变更

6.2.合同解除

7.争议解决

7.1.争议解决方式

7.2.争议解决机构

8.合同生效及终止

8.1.合同生效条件

8.2.合同终止条件

9.违约责任

9.1.违约情形

9.2.违约责任承担

10.合同附件

10.1.附件一：工程进度计划

10.2.附件二：工程量清单

10.3.附件三：施工图纸及技术资料

11.合同签署

11.1.签署日期

11.2.签署地点

12.合同备案

12.1.备案机构

12.2.备案手续

13.合同履行及监督

13.1.履行方式

13.2.监督措施

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.甲方基本信息

1.1.1.甲方名称：X有限公司

1.1.2.甲方地址：X省X市X区X路X号

1.1.3.甲方法定代表人：X

1.2.乙方基本信息

1.2.1.乙方名称：X装饰工程公司

1.2.2.乙方地址：X省X市X区X路X号

1.2.3.乙方法定代表人：X

2.工程概况

2.1.工程名称：X小区乳胶漆施工工程

2.2.工程地点：X省X市X区X小区

2.3.工程规模：总面积约为平方米，涉及X户业主

2.4.工程工期：自合同签订之日起60日历天内完成

3.工程施工要求

3.1.施工标准：按照国家相关施工规范及行业标准执行，确保工程质量达到优良等级

3.2.施工材料：选用环保、无毒、无害的乳胶漆，材料品牌及型号需符合甲方要求

3.3.施工工艺：采用滚涂、刷涂等方法，施工过程中确保涂层均匀、无漏涂、无破损

4.工期延误原因及责任划分

4.1.工期延误原因：因不可抗力、乙方施工管理不善、甲方提供材料延误等原因导致工期延误

4.2.责任划分：

4.2.1.因不可抗力导致工期延误，双方互不承担责任

4.2.2.因乙方施工管理不善导致工期延误，乙方承担全部责任

4.2.3.因甲方提供材料延误导致工期延误，甲方承担全部责任

5.工期延误赔偿

5.1.赔偿标准：因工期延误，乙方应按每日100元人民币向甲方支付违约金

5.2.赔偿方式：甲方在工期延误事实发生后，有权要求乙方支付违约金，乙方应无条件履行

6.合同变更及解除

6.1.合同变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并签署书面变更协议

6.2.1.乙方严重违反合同约定，导致工程无法正常进行

6.2.2.甲方严重违反合同约定，导致工程无法正常进行

6.2.3.合同约定的解除条件成就

7.争议解决

7.1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼

8.合同生效及终止

8.1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，自工程竣工验收合格之日起终止

8.2.1.双方协商一致解除合同

8.2.2.合同约定的终止条件成就

8.2.3.一方违约导致合同无法履行

9.违约责任

9.1.违约情形：

9.1.1.乙方未按合同约定时间完成工程

9.1.2.乙方施工质量不符合合同约定标准

9.1.3.甲方未按合同约定提供材料或支付工程款

9.1.4.双方违反合同约定，造成对方损失的

9.2.违约责任承担：

9.2