建筑合同施工合同优质5篇.docx

第

第PAGE1页共NUMPAGES1页

建筑合同施工合同优质5篇

合同的条款应涵盖双方的基本要求，以减少后续可能出现的争议和误解，合同的履行情况应当定期评估，以确保各项约定得到有效落实，以下是本店铺精心为您推荐的建筑合同施工合同优质5篇，供大家参考。

建筑合同施工合同篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日

1.5工程质量：

1.6合同价款（RMB大写）：

第2条甲方工作

2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地（即承包范围）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。

2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。

第3条乙方工程

3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。

第4条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第5条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（jgj73-9（1）《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300-8（8）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

第6条关于工程价款及结算的约定

6.1双方商定本合同价款采用第种。

a、固定价格b、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）

第7条关于材料供应的约定

7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

第8条有关安全生产和防火的约定

8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中国消防条例》和有关防火设计规范。

第9条工程停建或缓建

9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

第10条奖励和违约责任

10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。

第11条保修

11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。

第12条争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。

第13条其他约定

第13条附则

13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。

13.3本合同履行完成后自动终止。

13.4附件资料

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

授权代表（签字）：授权代表（签字）：

单位住址：单位住址：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

户名：户名：

帐号：帐号：

20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日

建筑合同施工合同篇2

出租方：

合同编号：

承租方：

签订地点：

签订时间：20XX年XX月XX日

根据《民法典》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：

第二条租赁期限

自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日。共订天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。

第三条租金

租金收取：

第四条押金（保证金）