外来施工 协议书6篇.docx

外来施工协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：XX公司

乙方（承包方）：XX施工队

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就乙方在甲方场地进行外来施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程内容：乙方按照甲方提供的施工图纸和要求，进行房屋拆除、土地平整等施工作业。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账

3.付款时间：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付乙方合同价款。

四、施工要求及质量保证

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全施工质量控制体系，确保每一道工序都有明确的质量控制措施。

3.乙方应积极配合甲方进行质量检查，对存在的问题及时整改。

4.乙方在施工过程中，应确保安全施工，遵守相关法律法规和甲方的安全规定。

5.乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工过程中的安全。

五、竣工验收及保修责任

1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到通知后XX个工作日内组织相关人员进行验收。

2.验收标准：按照甲方提供的施工图纸和要求进行验收。验收内容包括施工质量、安全设施等。

3.保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应对工程承担保修责任。保修期限为一年。在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应及时进行修复。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付合同价款或未提供必要的技术支持和协助，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，且未在规定期限内整改完成，乙方应承担相应的违约责任。如因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。

2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。诉讼结束后，根据判决结果确定合同是否终止。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。诉讼结束后，根据判决结果确定双方的权利和义务。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

鉴于甲方需要对外来施工工程进行发包，乙方愿意承包该工程，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程范围：[工程范围]

4.工程预算：[工程预算]

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包该工程，负责提供施工所需的全部人力、物力及资金。

2.乙方在施工过程中应遵守甲方的现场管理规定，确保施工顺利进行。

三、工期要求

1.乙方应在签订合同后尽快安排施工，确保工期按时完成。

2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量要求

1.乙方应确保施工质量符合甲方要求，如因质量问题导致返工或整改，乙方应承担相应的费用。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。

五、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付时间和金额详见合同附件。

2.乙方在收到工程款后应向甲方提供正规的发票。

六、违约责任

1.如因乙方原因导致施工中途停工或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的