装修工程协议书样本7篇.docx

装修工程协议书样本7篇

篇1

委托方（甲方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，住址：XXXX。

受托方（乙方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，住址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方装修房屋的有关事宜，达成如下协议：

一、装修房屋概况

1.房屋结构：XXX。

2.房屋地址：XXX。

3.房屋面积：XXX平方米。

4.装修内容：XXX。

5.委托方式：XXX。

二、装修工期及质量

1.装修工期：XX天，自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

2.装修质量：乙方需按照甲方提供的装修方案和要求进行装修，确保装修质量符合甲方要求。如因乙方原因造成装修质量问题，乙方需负责无偿返工和维修。

三、装修费用及支付方式

1.装修费用：XXX元。

2.支付方式：甲方需在装修开始前向乙方支付XX元作为预付款。剩余款项在装修验收合格后一次性支付。如因乙方原因造成装修质量问题或工期延误，乙方需承担相应的赔偿责任。

四、违约责任

1.甲方需按时向乙方支付装修款项，如逾期未支付，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方需按时完成装修任务，如逾期未完工或质量不符合要求，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。同时，乙方还需承担相应的赔偿责任。

五、其他约定

1.甲方在装修过程中可随时对装修进度和装修质量进行检查，乙方需积极配合并提供相应的支持和帮助。

2.乙方在装修过程中需遵守相关的法律法规和安全操作规程，确保装修过程的安全性和合法性。如因乙方原因造成安全事故或违法行为，乙方需承担相应的法律责任。

3.双方需共同遵守本协议中的各项条款和约定，确保装修工程的顺利进行和完成。如因任何一方原因导致装修工程无法按时完成或质量不符合要求，违约方需承担相应的违约责任和赔偿责任。

六、争议解决方式

如因双方对装修工程产生争议或纠纷，首先应由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼的公正性和合法性。同时，双方也应尊重法院判决结果并执行判决。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行装修工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________装修工程。

2.工程地点：________________。

3.工程内容：包括室内装修设计、施工等，具体详见附件《工程内容及要求》。

4.工程期限：自本协议签订之日起____天内完成。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币____元（大写：____元整）。该价款包括设计费、材料费、施工费及其他相关费用。

2.甲方在签订本协议后____天内支付工程总价款的____%作为预付款。

3.工程竣工验收合格后____天内，甲方支付剩余款项。

4.乙方应在收到款项后开具合法有效的发票。

三、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照设计图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。

2.工程验收标准按照国家相关标准及本协议约定的内容进行验收。

3.乙方在工程完工后应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____天内组织验收。

4.验收合格后，双方签署工程验收合格证书。

四、工程保修

1.乙方对装修工程实行保修，保修期为____年。

2.在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

五、违约责任

1.甲方如未按本协议约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总价款____%的违约金。

2.乙方如未按本协议约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款____%的违约金。

3.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

4.一方违反本协议其他约定，应承担违约责任，并赔偿给对方造成的损失。

六、争议解决

1.本协议的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解