建设项目工程勘察设计合同书8篇.docx

建设项目工程勘察设计合同书8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

项目名称：[项目名称]

委托单位：[委托单位]

设计单位：[设计单位]

签订日期：XXXX年XX月XX日

一、引言

本合同由以下双方签订：委托单位[委托单位]，设计单位[设计单位]。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就[项目名称]建设项目的工程勘察设计事宜达成如下协议。

二、项目概况

本项目位于[项目地址]，涉及[项目范围]的勘察设计工作。项目规模较大，要求在规定的时间内完成高质量的勘察设计工作。

三、委托任务及要求

委托单位委托设计单位进行[项目名称]建设项目的工程勘察设计。设计单位需按照相关法律法规和行业标准进行勘察设计，确保勘察设计质量符合相关规定和要求。具体任务包括但不限于：

1.勘察任务：对[项目范围]进行详细的勘察，确定建设项目的地质、水文、气象等条件，为设计提供基础数据。

2.设计任务：根据勘察结果和委托单位的需求，进行[项目名称]建设项目的工程设计，包括建筑设计、结构设计、设备选型等。

3.咨询服务：在设计过程中，设计单位需提供技术咨询和服务，确保设计符合相关规定和要求。

四、合同条款

1.合同双方

委托单位为[委托单位]，负责提供必要的支持和资料，确保设计工作的顺利进行。设计单位为[设计单位]，负责完成勘察设计任务，确保设计质量符合规定和要求。

2.工作要求

设计单位需按照相关法律法规和行业标准进行勘察设计，确保勘察设计质量符合相关规定和要求。委托单位需给予设计单位必要的支持和资料，确保设计工作的顺利进行。

3.进度要求

设计单位需按照委托单位的要求，按时完成勘察设计任务。如因特殊情况需要延期完成，设计单位需提前告知委托单位，并协商解决方案。

4.质量要求

设计单位需确保勘察设计质量符合相关规定和要求，如因设计质量问题导致建设项目无法按时交付或造成其他损失，设计单位需承担相应的法律责任。

5.保密要求

双方需对合同内容及项目相关信息保密，不得擅自泄露给第三方。如因泄露信息导致委托单位或其他相关方遭受损失，泄露方需承担相应的法律责任。

五、违约责任及赔偿损失

1.委托单位违约责任

如委托单位未按照合同约定提供必要支持和资料，导致设计工作无法按时完成或造成其他损失，委托单位需承担相应的违约责任，并赔偿设计单位因此遭受的损失。

2.设计单位违约责任

如设计单位未按照合同约定完成勘察设计任务，导致建设项目无法按时交付或造成其他损失，设计单位需承担相应的违约责任，并赔偿委托单位因此遭受的损失。具体赔偿金额应根据实际损失情况协商确定。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决方式

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果，并履行相应的法律义务。

2.法律适用及管辖法院

本合同适用中华人民共和国法律法规。如双方在合同履行过程中发生争议，应适用中华人民共和国相关法律法规进行诉讼。管辖法院为[管辖法院]。

篇2

合同编号：

项目名称：

甲方（发包人）：

乙方（勘察人）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计文件规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目规模：

4.项目内容：

二、勘察范围和要求

1.甲方委托乙方承担本项目的工程勘察任务。勘察范围包括：地形地貌测绘、岩土工程勘察、地下水勘察等。

2.乙方应根据国家及地方相关法规、标准、规范进行勘察工作，确保勘察成果的质量和安全。

3.甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，并提出合理的要求和建议。乙方应积极协助甲方解决问题，确保勘察工作的顺利进行。

三、合同工期

1.本合同工期为XX天，自合同签订之日起计。乙方应在合同工期内完成全部勘察工作。

2.如因甲方原因造成合同工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。如因乙方原因造成合同工期延误，乙方应向甲方支付相应的违约金。

四、费用及支付方式

1.甲方应向乙方支付工程勘察费用，具体金额为人民币XX元整（大写：XX元整）。该费用包括地形地貌测绘费、岩土工程勘察费、地下水勘察费等。

2.甲方应在合同签订后XX天内向乙方支付全