房屋打拆合同模板8篇.docx

房屋打拆合同模板8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋打拆工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：对甲方指定的房屋进行打拆作业

4.工程造价：_________元

二、工期及进度

1.打拆作业自合同签订之日起开始，工期为_________天。

2.乙方应合理安排施工计划，确保工期按时完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

三、打拆要求及标准

1.乙方应按照甲方提供的打拆方案进行作业，确保打拆过程符合相关规定。

2.打拆后的房屋应达到甲方要求的标准，包括墙面平整、地面清洁等。

3.乙方在作业过程中应保护好房屋内的设施设备，确保不造成损坏。

四、付款方式及期限

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程款的_________%作为预付款。

2.打拆作业完成后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方在收到结算报告后_________天内完成审核并支付剩余款项。

3.乙方在收款时应向甲方提供有效的税务发票。

五、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方若未按照合同约定完成打拆作业，应向甲方承担相应的违约责任。

3.甲方和乙方在履行合同过程中，如因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决方式

1.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.若双方选择仲裁方式解决争议，应明确仲裁机构及仲裁地点等相关事宜。仲裁裁决具有法律约束力，双方应履行裁决结果。

3.若双方选择诉讼方式解决争议，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法庭规则，积极配合法院审理案件。

七、合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款已得到充分了解并达成一致意见。

2.合同生效后，双方应严格遵守合同约定，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应协商一致并签订书面协议。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容应以打印形式呈现，涂改或手写部分无效。

八、其他约定事项

1.甲方和乙方在履行合同过程中，应本着诚信原则，积极配合对方工作。如遇到需要协助的事项，应及时沟通并协商解决。

2.乙方在作业过程中应注意安全施工，确保作业人员及他人安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任并赔偿因此造成的损失。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.合同签订后，双方应认真履行合同约定，确保打拆工程顺利完成。如有任何疑问或需要帮助，应及时联系对方并协商解决。

篇2

甲方（建设单位）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX

乙方（施工单位）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则，就甲方委托乙方进行房屋打拆工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX房屋打拆工程

2.工程地点：XXXX

3.工程范围：对甲方指定的房屋进行打拆，包括拆除房屋、清理现场等。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方应支付乙方人民币XX元（大写：XX元）作为房屋打拆工程的费用。该费用包括拆除房屋、清理现场等全部费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方XX元（大写：XX元）作为预付款。剩余款项在乙方完成打拆工程并经甲方验收合格后一次性支付。

三、工期及进度

1.工期：乙方应在签订合同后XX天内完成房屋打拆工程。如遇特殊情况，双方可协商调整工期。

2.进度：乙方应按时提交工程进度表，甲方有权对进度进行监督。

四、质量标准及验收

1.质量标准：乙方应确保打拆工程符合相关法律法规及行业标准，保证工程质量。

2.验收：乙方完成打拆工程后，应提交验收申请。甲方应在收到申请后XX天内组织验收。验收标准为XXXX。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付款项或未提供必要支持，导致乙方无法按时完成打拆工程，甲方应承担相应的违约责任。