内墙乳胶漆涂料施工合同7篇.docx

内墙乳胶漆涂料施工合同7篇

篇1

甲方（委托方）：XXXX有限公司

乙方（施工方）：XXXX建筑装饰有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方内墙乳胶漆涂料施工工程（以下简称“工程”）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX有限公司内墙乳胶漆涂料施工工程

2.工程地点：XXXX有限公司指定区域内

3.施工内容：对甲方指定的内墙进行乳胶漆涂料施工

4.施工方式：采用喷涂或滚涂方式施工

5.施工时间：自本合同签订之日起，至工程完成之日止

二、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方应当为乙方提供施工所需的场地、电源、水源等必要条件，并确保施工过程中的安全。

（2）甲方应当按照合同约定支付乙方的施工费用。

（3）甲方应当对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。

2.乙方权利义务

（1）乙方应当按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。

（2）乙方应当遵守施工过程中的安全规定，确保施工安全。

（3）乙方应当接受甲方的质量监督，并及时整改存在的问题。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程的施工费用为人民币XXXX元整（￥XXXX）。

2.支付方式：甲方应当在本合同签订之日起，向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。剩余的XX%款项，即人民币XXXX元整（￥XXXX），甲方应当根据乙方的施工进度和施工质量，分阶段支付给乙方。具体支付时间和金额，双方可协商确定。

四、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方未按照合同约定支付乙方的施工费用，每逾期一天，应当向乙方支付合同总价款XX%的违约金。

（2）甲方在施工过程中，未能提供必要的条件，导致乙方无法按时完成施工任务的，甲方应当承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任

（1）乙方未按照合同约定按时、按质、按量完成施工任务，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

（2）乙方在施工过程中，存在违规操作或施工质量不符合要求的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

五、争议解决

本合同在履行过程中，如双方发生争议，应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成之日止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。

（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元，大写：__________。其中劳务费XX元，材料费XX元。

2.支付方式：__________。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良），并符合双方约定的其他要求。

2.验收标准依据双方协商的《工程施工质量验收规范》及国家、地方的其他相关标准。

第五条双方负责事项

1.甲方责任：

（1）办理有关建设手续，取得施工许可证，并通知乙方开工。

（2）负责解决施工场地的水电接入点，以及垂直运输、施工场地的临时设施等，其费用由甲方承担。

（3）按时支付工程款，因甲方原因造成工程延期或停工，甲方应赔偿乙方由此造成的停工、窝工等损失。

2.乙方责任：

（1）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定等，并办理好相关签证手续。