2024版公司建设工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版公司建设工程施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4施工期

第二条合同标的及工程内容

2.1工程标的

2.2工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条施工进度与工期

4.1施工进度计划

4.2工期延误

4.3提前完成工程

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求

5.2质量检验

5.3质量争议的处理

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料和设备验收

第七条施工安全与环保

7.1施工安全措施

7.2安全事故处理

7.3环保要求

第八条变更与调整

8.1合同变更

8.2工程调整

第九条违约责任

9.1发包人的违约责任

9.2承包人的违约责任

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁或诉讼

第十一条合同的生效、变更和解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更条件

11.3合同解除条件

第十二条合同的转让

12.1合同转让条件

12.2转让程序

第十三条保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

13.3泄露后果

第十四条其他条款

14.1法律适用

14.2合同附件

14.3合同修订

14.4合同解除或终止后的权利义务

14.5合同的完整性和副本数量

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织，即工程项目的投资主体或项目法人。

1.2承包人

承包人是指合同中指定的具有工程施工能力的法人或其他组织，即承担工程项目施工的单位。

1.3工程

工程是指合同中约定的承包人进行施工的项目，包括工程的设计、采购、施工、竣工试验、保修等。

1.4施工期

施工期是指合同中约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。

第二条合同标的及工程内容

2.1工程标的

工程标的是指合同中约定的承包人应完成的工程项目及其质量、数量、技术规格等要求。

2.2工程内容

工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程等。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价是指承包人完成工程所需承担的全部费用，包括工程设计费、材料设备费、施工费、管理费、税费等。合同总价在合同附件中明确。

3.2价格调整

合同价格调整的条件、方法和程序在合同附件中详细规定。

3.3支付方式

支付方式包括预付款、进度付款、竣工结算等，具体支付方式在合同附件中明确。

第四条施工进度与工期

4.1施工进度计划

承包人应按照合同约定的时间节点提交施工进度计划，并按照计划完成工程。

4.2工期延误

因承包人原因导致工程不能按合同约定的时间交付的，承包人应承担相应的违约责任。

4.3提前完成工程

提前完成工程的情况下，发包人不得因此减少合同价款，但发包人提前使用工程的，发包人应支付提前使用费。

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求

工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

5.2质量检验

工程质量检验包括施工过程中的自检、互检、专检和竣工验收等，具体检验方法和要求在合同附件中明确。

5.3质量争议的处理

工程质量争议应通过协商解决，协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。

第六条材料与设备

6.1材料供应

承包人应按照合同约定采购、供应材料，并保证材料质量。

6.2设备供应

承包人应按照合同约定采购、供应设备，并保证设备质量。

6.3材料和设备验收

发包人或其委托的验收机构对承包人供应的材料和设备进行验收，验收合格的，才能用于工程。

第八条变更与调整

8.1合同变更

合同变更包括合同价款、工程内容、工程质量标准、施工进度等内容的变更。合同变更应书面协议，经双方签字盖章后生效。

8.2工程调整

工程调整指因设计变更、工程量增减等原因导致的工程变更。工程调整应按照合同约定的程序进行，并及时调整施工进度计划。

第九条违约责任

9.1发包人的违约责任

发包人违反合同约定，导致承包人无法正常进行施工的，应承担相应的违约责任。

9.2承包人的违约责任

承包人违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。

10.2仲裁或诉讼

仲裁或诉讼应在合同