住宅楼建筑工程施工合同施工合同7篇.docx

住宅楼建筑工程施工合同施工合同7篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

电子邮件：_________

#乙方（承包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

电子邮件：_________

#工程概况：

工程名称：_________住宅楼建筑工程

工程地点：_________

工程规模：_________平方米

设计单位：_________

监理单位：_________

#合同条款：

一、合同范围与要求

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸，进行住宅楼建筑工程的施工。施工范围包括但不限于基础工程、主体结构、装修装饰等。乙方需确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

2.乙方在施工过程中，需严格遵守国家及地方的相关法律法规，确保安全生产和环境保护。如因乙方原因造成的事故或污染，由乙方承担全部责任。

3.乙方需按照甲方要求的工期完成施工任务。如遇特殊情况需调整工期，乙方需提前与甲方协商，并得到甲方的同意。

二、工期与进度

1.开工日期：_________年_________月_________日

2.竣工日期：_________年_________月_________日

3.乙方需按照甲方要求的进度计划施工，确保每个阶段的工作按时完成。甲方将定期检查施工进度，乙方需配合甲方的检查工作，并提供相应的进度报告。

三、质量与验收

1.乙方需确保施工质量符合相关标准和甲方要求。施工完成后，乙方需进行自检，并提交验收申请。甲方将在收到申请后尽快组织验收。

2.验收标准和方法由甲乙双方共同协商确定。验收过程中如发现质量问题，乙方需按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。

3.验收合格后，双方签订验收报告。验收报告作为工程质量的最终依据。

四、付款与结算

1.甲方将按照合同约定支付乙方的施工费用。具体支付方式和时间由甲乙双方协商确定。乙方需提供相应的发票和收据作为收款依据。

2.工程结算时，乙方需提交完整的结算资料，包括施工图纸、变更记录、验收报告等。甲方将在收到资料后尽快进行结算审核，并提出审核意见。乙方需按照甲方要求进行整改和调整，确保结算结果的准确性。

3.最终结算结果以甲方审核确认为准。甲方在确认结算结果后支付乙方的剩余款项。

五、违约责任

1.甲乙双方应严格遵守合同约定，确保施工任务的顺利完成。如一方违约，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况和双方协商确定。

2.如乙方在施工过程中出现质量问题或工期延误等情况，需承担相应的赔偿责任。甲方有权要求乙方进行整改或采取其他补救措施。

3.如甲方未按照合同约定支付施工费用或未提供必要支持，需承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方进行补救或采取其他合理措施。

六、争议解决

1.甲乙双方在施工过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或诉讼法院由双方协商确定。

2.在仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合，提供必要证据和材料。仲裁裁决或诉讼判决对双方具有法律约束力。

3.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如有需要，双方可协商签订补充协议或备忘录等文件以明确争议解决的具体事项和方式。

七、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应确保已了解并同意合同中的所有条款和条件。合同生效后双方应严格遵守合同约定履行各自义务。

2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时双方可协商终止合同。合同终止后双方应友好协商解决相关事宜包括但不限于未完成工作的处理、已支付费用的退还等。

3.本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。本合同未尽事宜可由双方协商补充或修改但应以书面形式明确并经双方签字盖章确认后方可生效。

#甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

电子邮件：_________

签字/盖章：_________

日期：_________年_________月_________日

#乙方（承包方）：

公司名称：__